墳地合同

『壹』 和政府合作開發墓地的合同怎麼寫

投資合作協議書範本

甲方：法定代表人：地址：電話：傳真：乙方：法定代表人：地址： (郵編： )電話： 傳真：雙方本著友好協商，互利互惠的原則，就甲方於2004年9月18 日-19日在北京舉辦的「2004風險投資扶持中國企業新加坡上市雙贏模式推介會」達成如下協議：第一條雙方合作內容：甲方發起並主辦「2004風險投資扶持中國企業新加坡上市雙贏模式推介會」乙方作為本次推介會的代理合作單位與甲方合作，推介會舉辦地點為北京、舉辦時間為2004年9月 18日—19日。第二條雙方合作權利與義務：1、 甲方負責本次推介會的招商文案策劃、演講嘉賓的聯系和確認、場地的落實與布置、對會場進行總體控制與協調，並負責保障本次推介會圓滿順利完成。2、 甲方為乙方提供招商之宣傳材料。3、 甲方負責合作項目的媒體支持。4、 甲方對本次推介會的招商文案，演講嘉賓及用於招商的宣傳材料，享有獨立的知識產權。5、 乙方利用本身掌握的客戶資源為本次推介會作招商工作，以付費客戶為准。6、 乙方招商收入，由乙方或參會人員直接以電匯形式在開會前一周內將會費匯入甲方指定帳戶。7、 乙方招收參會人員的會費，甲方按標准對招商價格7折與乙方進行結算。(註：甲方標準的對外招商價格為人民幣3000元/人)。甲方扣除乙方收入的應繳稅金。8、 乙方對外招商應保持和甲方一致或高於甲方價格，未經甲方同意乙方不得擅自降價，如甲方發現乙方有降價行為，甲方有權取消乙方合作代理資格。第三條法律責任：1、推介會期間如果出現質量問題受到參會代表起訴，中國科技財富雜志社負責解決有關糾紛並承擔責任。2、推介會期間如因法定的不可抗力事由而非協議約定的事由導致本次推介會無法舉辦或無法如期舉行，則協議雙方互不追究對方的違約責任，但代理方有義務協助主辦方處理事宜，包括退票和協調。第四條保密條款 ：雙方在合作或合作之外從對方獲得任何有價值的商業信息或技術信息應予以嚴格保密，未經對方書面同意不得向第三人批漏或泄露，也不得擅自許可別人使用，違反本條將視為嚴重違約，應承擔相應的違約責任並賠償一切由此導致的經濟損失。第五條協議之不可轉讓性：本協議約定之權利義務具有不可轉讓性，任何一方在取得對方明確的書面同意之前，不得就本協議書部分或全部內容進行轉讓，否則實施轉讓方將視為嚴重違約，轉讓行為無效。第六條爭議解決雙方協議書發生爭議或糾紛，應首先協商解決，協商不成任何一方有權向被告方所在地有管轄權法院提起訴訟。第七條其他：1、 本協議書一式兩份，雙方各執一份，效力等同。2、 協議書未盡事宜由雙方另行協商並簽定補充協議予以確定。雙方簽署如下：甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)負責人：(簽字) 負責人：(簽字)簽署時間 ： 簽署時間 ：

『貳』 農村墓地買賣協議書怎麼寫

出售人姓名買受人姓名購買時間具體位置面積單價總價交款時間違約責任目的移交時間和程序就是這些內容

『叄』 墳墓修建協議（合同）怎麼寫的請高手指教。

給你個承攬合同範本，自己酌情增減即可。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________ 。

3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式：雙方商定採取下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖採取下列第____________種方式提供：

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

6.施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自願將 項目委託給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。

二、施工時間

工程期限 日，時間自 起至 日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的傢具和陳設採取保護措施，為承包人進場做好准備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作

1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標准，按期保質完成工程。

3.未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

4.保護好原居室室內的傢具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5.對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的准備時間。

6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標准

1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標准。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下表：

付款時間
付款百分比
金額

合同簽訂後開工前二至五天
50%

施工完成交付驗收後兩日內
40%

竣工驗收一個月後
10%

七、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔責任。

八、質保期

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式 份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字後生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。

3、本合同簽訂後，若雙方需要提出修改時，經協商一致後，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

十、附件：

附件1.

附件2.

附件3.

附件4.

委託方(甲方)： 承攬單位(乙方)：

代表人： 代表人：

日期： 日期：

地址： 地 址：
電話： 電 話：

傳真： 傳 真：

『肆』 自己家的祖墳在村民承包的一山上,如果後人想繼續在這里做墳地合同怎麼簽

屬於土地租賃合同，土地用途，租賃時長等即可。

『伍』 去公墓買了一塊墓地 以前的合同是說買賣合同 現在的合同是說租用而不是買賣 怎麼辦 這會對買的人有影

不要在乎是買賣合同還是租賃合同，因為期限才是最重要的，形式無所謂！

『陸』 夫妻買的墓地法院判決歸一方後另一方的墓地合同還有效嗎

夫妻雙方買的目的如果沒有離婚的話，那麼目的是應該合同應該是有效的。如果夫妻離婚要看法律協議如何判決了？如果協議歸甲方的話，乙方的合同是無效的。如果夫妻沒有離婚合同應該是有效的。

『柒』 公共陵園裡面的墓地買的時候需要什麼手續或者合同

1，購買公墓需要死亡證明和家屬的身份證。家屬和公墓管理部門簽訂合同，約定墓地專使用期限、到期續費辦屬理等事項。
2，對於一些福利性公墓，針對特殊照顧人群的，還需要提供低保證、軍人殘疾證、烈士證、五保供養證等相關證件。

『捌』 墓地協議書-墓地合同-墳地協議書

購買墓地協議書

合約編號：_________

甲方：_________

乙方：_________
身份證號碼：_________
地址：_________
聯系電話：_________

依據國家有關殯葬改革的條例法規、法律法規及規定。為保障本公司和用戶的合法權益，促進本公司管理的穩定和發展，經甲乙雙方共同協商，就購買_________墓地事宜達成本協議，供雙方共同遵守。

第一條 甲乙雙方必須嚴格遵守國家及各級管理部門對殯改方面的規定和要求。

第二條 乙方必須遵守甲方的_________及有關規定。

第三條 乙方根據甲方的統一規劃，選擇購買了甲方_________號的墓穴，面積_________平方米。

第四條 乙方向甲方支付以下費用（幣別：_________）
墓穴（地）：_________元整。
管理費（類別：_________）：_________元整。
墓碑（_________）：_________元整。
其它：_________元整。
合計：_________元整。
上述費用在簽訂合同時一次付清。

第五條 乙方在獲得甲方核發的《墓地使用證》後，即獲得該墓穴的永久使用權。

第六條 乙方所購的墓穴由甲方負責綠化、清潔、保安等管理工作，並負責對乙方購置的墓面及小件的看護、保管。如因甲方責任而造成損失，由甲方負責修補及更換。

第七條 乙方應愛護甲方墓園內的設施（包括墓園、小件及墓穴綠化），如有損壞，則須按實際損失賠償給甲方。

第八條 不可抗力條款
1．由於不可抗力致使不能履行合同，免除履行義務方的責任；
2．如遇國家或政府政策變化或調整致使合同不能履行，免除履行義務方的責任。

第九條 本公司提供定期供奉服務，客戶如需要須另行繳交服務費。

購買墓地協議書

合約編號：_________

甲方：_________

乙方：_________
身份證號碼：_________
地址：_________
聯系電話：_________

依據國家有關殯葬改革的條例法規、法律法規及規定。為保障本公司和用戶的合法權益，促進本公司治理的穩定和發展，經甲乙雙方共同協商，就購買_________墓地事宜達成本協議，供雙方共同遵守。

第一條 甲乙雙方必須嚴格遵守國家及各級治理部門對殯改方面的規定和要求。

第二條 乙方必須遵守甲方的_________及有關規定。

第三條 乙方根據甲方的統一規劃，選擇購買了甲方_________號的墓穴，面積_________平方米。

第四條 乙方向甲方支付以下費用（幣別：_________）
墓穴（地）：_________元整。
治理費（類別：_________）：_________元整。
墓碑（_________）：_________元整。
其它：_________元整。
合計：_________元整。
上述費用在簽訂合同時一次付清。

第五條 乙方在獲得甲方核發的《墓地使用證》後，即獲得該墓穴的永久使用權。

第六條 乙方所購的墓穴由甲方負責綠化、清潔、保安等治理工作，並負責對乙方購置的墓面及小件的看護、保管。如因甲方責任而造成損失，由甲方負責修補及更換。

第七條 乙方應愛護甲方墓園內的設施（包括墓園、小件及墓穴綠化），如有損壞，則須按實際損失賠償給甲方。

第八條 不可抗力條款
1．由於不可抗力致使不能履行合同，免除履行義務方的責任；
2．如遇國家或政府政策變化或調整致使合同不能履行，免除履行義務方的責任。

第九條 本公司提供定期供奉服務，客戶如需要須另行繳交服務費。

第十條 後繼立法
除法律本身有明確規定外，後繼立法（本協議生效後的立法）或法律變更對本協議不應構成影響。各方應根據後繼立法或法律變更，經協商一致對本協議進行修改或補充，但應採取書面形式。

第十一條 送達方式
1．甲方
地址：_________
傳真：_________
電話：_________
2．乙方
地址：_________
傳真：_________
電話：_________
3．任何一方的聯系方式發生變更，必須在變更後3個工作日內書面通知對方。否則以上述聯系地址、電話、傳真的發出的信件、傳真視為送達。

第十二條 爭議的解決
1．本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。
2．假如經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十三條 協議附件
_________為協議附件，效力同於本協議。

第十四條 本協議合約經雙方簽字後，即時生效。

第十五條 本合約一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________
簽訂地點：_________

『玖』 想購買塊私人墓地怎麼寫合同才會有法律效應

購買墓地，依法是不允許的。
既然法律不允許，無論你怎麼寫合同，也沒有法律的效力。
雙方達成協議相互遵守即可。