承攬合同範本

㈠ 求加工承攬的框架合同範本

附：加工承攬合同樣本 加工承攬合同 訂立合同雙方： 承攬方：××縣木具廠 以下簡稱甲方 定作方：××縣百貨公司 以下簡稱乙方 甲方為乙方加工櫃台，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守． 第一條 加工成品 ┌——————————┬———————————┬———┬—— —┬———┐ │品名│ 規格（長，寬，高cm）│ 單位 │ 數量 │ 備注 │ ├——————————┼———————————┼———┼—— —┼———┤ │玻璃櫃台 │130X40X 90 │件│ 120 ││ ├——————————┼———————————┼———┼—— —┼———┤ │塑料檯面櫃台 │180X100X95 │件│ 10 │其中不│ ││││ │帶抽屜│ ├——————————┼———————————┼———┼—— —┼———┤ │玻璃檯面櫃台 │180X100X95 │件│ 20 ││ ├——————————┼———————————┼———┼—— —┼———┤ │棉布貨架 │180 X40X200 │件│ 10 ││ ├——————————┼———————————┼———┼—— —┼———┤ │大百貨電器貨架 │180X80X 200 │件│ 5 ││ ├——————————┼———————————┼———┼—— —┼———┤ │小百貨貨架 │180X50X 200 │件│ 80 ││ └——————————┴———————————┴———┴—— —┴———┘ 第二條 加工成品質量要求： 一，材種：櫃台，貨架一律採用水曲柳． 二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做． 三，嚴格掌握木製品的木材乾燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密， 堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫； 塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象； 玻璃位置以圖紙標示為准，保證方正，平直，安裝方便． 四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品， 由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據． 第三條 原材料由甲方提供． 第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方． 甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理， 應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見． 甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，並通知乙方． 因此造成的損失，由乙方賠償． 第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元． 第六條 驗收標准和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收， 乙方接到通知三天內必須到廠驗收． 驗收標准以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標准， 數量以合同規定為標准．雙方在檢驗中發生爭議時， 由縣物價局提供檢驗證明． 第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨． 任何一方如要求提前或延期交（提）貨， 必須在事先與對方達成協議，並按協議執行． 交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格， 辦理交接手續． 第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為准； 每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔． 第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸， 每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔． 運輸造成的損失，由甲方負責． 第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）． 甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款． 乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金， 有餘款的應返還． 第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後， 即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款． 第十二條 甲方的違約責任 一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的， 應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換， 並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的， 乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償． 二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的， 甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的， 有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償． 三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失． 四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天， 按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金． 五，甲方不能交付定作物的， 應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金． 六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞， 甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收． 第十三條 乙方的違約責任 一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等， 應當賠償甲方因此造成的損失． 二，乙方如中途廢止合同， 應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金． 三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料， 除交付定作物的日期得以順延外， 乙方應當償付甲方因停工待料的損失． 四，乙方如超過合同規定日期付款， 應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金． 五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失． 六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用． 第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內， 由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的， 甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任． 但甲方應當採取積極措施，盡量減少損失， 如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的， 不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的， 乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失． 第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決； 協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解， 或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴． 本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效， 合同履行完畢即失效． 本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局， 縣建設銀行各存一份． 甲方：××縣木具廠（蓋章） 代表人：黃華新（簽名） 地址：七都鎮 電話：66．8971 開戶銀行：××縣支行七都鎮營業所 帳號：104750 乙方：××縣百貨公司 代表人：王新法 地址：城關中山街5號 電話：33．7347 開戶銀行：××縣支行 帳號：003485 一九八五年一月二十五日

㈡ 急求加工承攬的框架合同範本！！！在線等！！！

附：加工承攬合同樣本

加工承攬合同

訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃台，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條 加工成品

┌——————————┬———————————┬———┬———┬———┐
│品 名│ 規格（長，寬，高cm）│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├——————————┼———————————┼———┼———┼———┤
│玻璃櫃台 │130X40X 90 │ 件 │ 120 │ │
├——————————┼———————————┼———┼———┼———┤
│塑料檯面櫃台 │180X100X95 │ 件 │ 10 │其中不│
│ │ │ │ │帶抽屜│
├——————————┼———————————┼———┼———┼———┤
│玻璃檯面櫃台 │180X100X95 │ 件 │ 20 │ │
├——————————┼———————————┼———┼———┼———┤
│棉布貨架 │180 X40X200 │ 件 │ 10 │ │
├——————————┼———————————┼———┼———┼———┤
│大百貨電器貨架 │180X80X 200 │ 件 │ 5 │ │
├——————————┼———————————┼———┼———┼———┤
│小百貨貨架 │180X50X 200 │ 件 │ 80 │ │
└——————————┴———————————┴———┴———┴———┘

第二條 加工成品質量要求：

一，材種：櫃台，貨架一律採用水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

三，嚴格掌握木製品的木材乾燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為准，保證方正，平直，安裝方便．

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

第三條 原材料由甲方提供．

第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，並通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元．

第六條 驗收標准和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標准以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標准，數量以合同規定為標准．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為准；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔．

第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還．

第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款．

第十二條 甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金．

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

第十三條 乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金．

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任．但甲方應當採取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失．

第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：黃華新（簽名）
地址：七都鎮
電話：66．8971
開戶銀行：××縣支行七都鎮營業所
帳號：104750
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33．7347
開戶銀行：××縣支行
帳號：003485

一九八五年一月二十五日

㈢ 求一份加工承攬合同範本，要詳細點的，謝謝

合夥型聯營合同
甲方____，所有制性質____，地址____，經營范圍________。
乙方____，所有制性質____，地址____，經營范圍________。

一、聯營組織名稱________，地址________，聯營項目________。

二、聯營方式________________

三、聯營機構及職責____________

四、投資____________________

1.投資方式及數額

廠房設備技術場地使用權總額

2.出資日期

甲方分____次付清，其中每次應支付的數額及日期為____________；乙方分____次付清，其中每次應支付的數額及日期為____________。

五、勞動管理________________

六、財務管理________________

1.利潤分配________________

2.虧損負擔________________

八、聯營期限

九、退出聯營的條件________________

十、聯營期滿後的財產處理____________

十一、違約責任

1.構成違約的行為____________

2.違約金的計算方法________

3.賠償金的計算方法________

4.免責條件____________

十二、爭議解決方式_____________________________________________

_______________________________________________________________

本合同自____年____月____日時起生效。合同正本一式____份，聯營方各執1份；合同副本一式____份，分別送____等單位各1份。

附件(略)

甲方：________________________

單位：(公章)________

法人代表：(簽約代理人)________

乙方：________________________

單位：(公章)________

法人代表：(簽約代理人)________

簽約日期：____年__月__日

簽約地點：________________

㈣ 怎麼填寫浙江省廣告承攬合同 具體到各項條款~~範本網上找得到

可以讓律師擬議個

㈤ 求個合同範本

加工承攬合同
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________

定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

┌—————┬—————┬——————┬———————┬——————┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤
│ │ │ │ │ │
├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤
│ │ │ │ │ │
└—————┴—————┴——————┴———————┴——————┘

第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據）

第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條 技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復製品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

第六條 驗收標准和方法：__________________________________________
________________（1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標准。2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

第七條 交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1， 交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為准；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為准；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為准，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條 包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條 運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條 結算方式及期限：____________________________________________________

第十一條 其他：_____________________________________________________（如：1． 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任：

一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。

三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和准備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
一九_____年_______月______日訂

##################

注意：建議修改合同第十五條，如果你作為定作人，應改為：

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向定作人所在人民法院起訴。

如果你是承攬人，應改為：

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向承攬人所在人民法院起訴。

################

因為，訴訟管轄在中國相當重要，除了如果發生糾紛的時候節省訴訟成本，更重要的是如果是自己所在地的人民法院，自己多少有一定的關系，地方保護主義和人情都會影響判決，就算敗訴，執行也是個大問題，如果是外地，你如何保證外地的法院不會被對方請客之下，故意怠於執行？只有自己本地的法院才有比較優勢的地方。

所以，中國的司法現實是條款寫的再好不如訴訟管轄訂的好。

㈥ 求一份承攬合同範本@謝謝！！！

建築工程承包合同
來源： 作者：

1．格式 建築工程承包合同
甲方：×××（寫明名稱、法定代表人和住所）（發包方）
乙方：×××（同上） （承包方）
甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築工程承包合同條例》規
定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。
第一條 承包工程概況（包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣
工日期、質量等級等內容）
第二條 合同文件使用的語言文字、標准和適用的法律（本條主要是用於涉外
方面的）
第三條 圖紙（寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等）
第四條 甲乙雙方駐工地代表（寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務）
第五條 甲乙雙方的基礎工作
第六條 工程進度計劃
第七條 工程監督（包括隱蔽工程的中間驗收等）
第八條 人事同價款及其調整
第九條 工程預付款及工程價的支付方式和時間
第十條 工程驗收
第十一條 決算
第十二條 保修
第十三條 爭議處理
第十四條 違約責任
第十五條 雙方約定的其他內容
第十六條 本合同一式＿＿份，當事人各執＿＿份。本合同自＿＿年＿＿月＿
＿日（寫明生效的時間或者條件）之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協商訂
立補充協議。補充協議與本合同具有同等的效力。
┌———————————┬———————————┬——————————┐
│ │ │ │
│ 發 包 方 │ 承 包 方 │ 鑒（公）證意見 │
│單位名稱（章）： │單位名稱（章）： │ │
│單位地址： │單位地址： │經辦人： │
│法定代表人： │法定代表人： │鑒（公）證機關 │
│委託代理人： │委託代理人： │（章） │
│電 話： │電 話： │ 年 月 日 │
│電報掛號： │電報掛號： │〔註：除國家另有規定│
│開戶銀行： │開戶銀行： │外，鑒（公）證實行自│
│帳 號： │帳 號： │願原則〕 │
│郵政編碼： │郵政編碼： │ │
│ 年 月 日 │ 年 月 日 │ │
└———————————┴———————————┴——————————┘
2．說明
建築工程承包合同是以建築工程為標的的合同，包括建築工程施工合同、建築
工程勘察合同、建築工程設計合同。建築工程承包合同是很復雜的合同。涉及到工
程技術標准、質量的監督檢查、施工期限等問題，而且涉及的法律、法規也很多。
因此，訂立建築工程承包合同，應當根據不同的情況作出具體規定，力求做到准確、
明確和正確，確保工程順利進行。特別是不同工程的技術術語、語詞涵義往往都
不相同，因此，更需要在訂立合同時明確應當適用的法律和技術標准及其語詞涵義。
一般來講，下列三個方面的問題是應當注意的：
（1）作為承包方為講，首先要了解工程基本情況，包括發包方提供的圖紙情
況、工程量、工程的難易程度、工期要求、需要達到的施工力量等。如果承包方的建築工程承包合同
來源： 作者：

施工力量與工程不適應，則應當講明，否則，應當承擔相應的責任。
（2）作為發包方，應當審查承包方的資質等級，是否有力量承包此項工程。
對於是否允許承包方轉包，應當事先在合同中講明。
（3）發包方應當加強對工程質量的監督檢查，在合同中應當明確監督的方式、
時間、工程內容；對需要進行中間驗收的部分要作出適當的安排。

㈦ 設備維修合同範本

修理修繕合同

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

承 攬 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

一、修繕修理項目、數量、金額、交貨期限

修繕修理品名或項目
計量單位
數量或任務量
價款或酬金
交提貨期限及數量

單價
總金額

合計人民幣金額(大寫)

二、修繕修理的質量要求、技術標准

三、承攬方對修繕物的負責條件及期限

四、驗收標准及方法

五、包裝要求及包裝費用負擔

六、運輸方式

七、結算方式和期限

八、交付定金、預付款數額及時間

九、違約責任

十、技術資料、圖紙提供辦法

十一、定作方供料

十二、解決合同糾紛的方式

十三、雙方協商的其他條款

定作方：________________________

法定代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

法定代表人：________

____年____月____日

㈧ 急求一份加工承攬合同範本

加工合同

合同編號：＿＿＿＿＿＿

定作人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點：＿＿＿＿＿＿

承攬人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日

第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

第二條 定作人提供的材料

材料、規格、計量數量、質量、提供日期、消耗定額等內容

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標准、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第四條 加工物的技術標准、質量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的＿＿＿＿日內答復。

第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十一條 加工物的檢驗標准、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十二條 報酬的結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十三條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

第十四條 本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

第十六條 違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定 作 人 承 攬 人
定作人（章）： 承攬人（章）：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
居民身份證號碼： 居民身份證號碼:
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：

㈨ 求木材代加工合同範本

木材加工承攬合同

訂立合同雙方：
承攬方：_________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名 規格 單位 數量 備注

第二條加工成品質量要求： __________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據）

第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量： _________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條技術資料，圖紙提供辦法： ____________________________________（1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復製品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

第五條價款或酬金： _______________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

第六條驗收標准和方法：___________________________________________（1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標准。2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時間和地點_______________________________________（1，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為准；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為准；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為准，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔：________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔： _______________________________________

第十條結算方式及期限： ________________________________________

第十一條其他： ___________________________________________（如：1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。

三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和准備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________

_____年_______月______日訂