簡單的施工合同
㈠ 簡易工程施工合同範本是怎樣的
簡易工程施工合同範本
甲方(以下簡稱甲方):
乙方(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程施工事宜協商一致,訂立本合同。
工程概況
1、工程地點:
2、工程名稱:
3、裝飾施工內容:(見附件《裝飾工程項目預算表》)。 4、承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。 5、總價款:¥_________元,大寫(人民幣):___________________________ 雙方約定,如變更施工內容或施工材料,這部分的工程款按實際工程量及商定的單價另計。
一、 合同工期
第一次工程款按時支付到位的,工期計算從___年___月___日起至___年___月___日止,總日歷天數___天。第一次工程款未按時支付到位的,工期順延至第一次工程款支付到位的次日開始計算。
二、 工程款支付方式
1、第一次付款:合同簽訂之後,工期開始前___日支付___元。
2、第二次付款:牆地磚鋪裝,木吊頂完成隱蔽驗收之日起___日內支付___元。
3、第三次付款:木工、完成隱蔽驗收之日起___日內支付___元。
4、第四次付款:工程款結算時間以驗收通過之日起計___日內支付。
2
三、 違約責任
(一)甲方
1、甲方不能按時辦理材料認證,造成的延誤不計入工期,須給予乙方簽字確認。
2、單項工程完成後甲方不按乙方提請時間驗收,造成的延誤不計入工期,須給予乙方簽字確認。
3、乙方提出各種認證和驗收要求,超過三天甲方未做答復即視為認可,造成的質量和工期問題由甲方全部承擔。
4、甲方未按時支付工程款,造成的延誤,不計入工期。
5、由於甲方要求的項目變更及提供的施工條件不具備導致工期延誤,不計入工期,給予乙方工期順延簽字認可。
6、由於甲方原因造成工期拖延10天以上,超出天數按工程項目總價款×2 ‰×拖延工期超出天數,計算違約金。
7、甲方未按期支付結算款,逾期10日以上的,按未付款金額×3‰ ×逾期天數,計算違約金。
(二)乙方
1、按工程項目做出施工進度計劃,嚴格執行,如由乙方引起,超過工期15日以上,開始計罰金,按項目總價款×2‰×超過天數計算違約罰金。
2、項目過程中如有質量問題,由乙方承擔全部責任。
3、如甲方提供的材料應符合設計要求的合格產品,必須調整驗收標準的,須予甲方簽字認可,如未經甲方認可造成的質量問題,乙方承擔全部責任。
4、如甲方未按合同支付工程款,乙方有權停工至甲方付款後恢復施工。
5、施工過程中安全責任由乙方自行承擔。
四、 結算依據
1、合同附件(一、預算書、二、工程進度計劃表、三、質量標准)
2、各類材料確認、質量驗收、工期和變更簽證單。
五、 後續服務和質量爭議的解決 本工程按優良標准施工,保修期壹年,工程質量保修期後,如遇材料質量問題需維修按以下方式處理:
1、甲方提供材料的,由甲方與材料商家自行報維修解決。
2、材料商家無法解決的,甲方需乙方協助維修,維修費用由材料商家承擔。
3、雙方發生質量爭議的,應當在協商不成後由提出質量異議的一方墊交檢測費用或鑒定費用,雙方共同委託有資質的家裝質量鑒定機構進行檢測或鑒定,根據檢測或鑒定結果確定質量責任,由責任方承擔檢測費用或鑒定費用。委託檢測或鑒定的期間不計入工期。
六、糾紛解決 如有糾紛無法協調,雙方可向裝修所在地人民法院提出依法解決。
七、附則 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字即時生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
身份證號: 身份證號:
開戶銀行/戶名: 賬號:
㈡ 簡易工程施工合同範本是怎樣的
簡易工程施工合同範本,如以下室內版本
工程施工合同範本
發包人代表(甲方):承包人代表(乙方):
身份證號:身份證號:
聯系電話:聯系電話:
合同雙方根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理方法》以及相關法律再結合具體情況,經過友好協商達成以下協議。
1、甲方將位於X市X區X小區的一件套房交由甲方裝修,總面積為120平方米。(甲方擁有對房屋的所有權)。
2、開工前,甲方需要清點現場傢具等財產並與乙方交底,對不能騰空的設施實行保護措施,否則對於損壞、丟失的財務乙方概不負責。
3、甲方需要向乙方提供水、電、氣等相關設施並說明注意事項,在使用公共設施時要同鄰居等做好協調工作。
4、甲方負責擬定好工程圖紙並向乙方說明具體要求,否則造成不良後果由甲方承擔。
5、乙方要嚴格按照甲方提供的圖紙及具體要求施工,未經同意不得隨意改造,否則承擔一切後果。
6、乙方要遵守室內裝修的管理規定,不得污染環境、不得擾民。
7、乙方要認真履行合同條約,按時保質保量地完成任務。
8、施工過程中如果出現變更甲方需要及時與乙方聯系更改,其中產生的費用由雙方協商。
9、總工程的費用為XX元,在工程結束後一個月內沒有質量問題,甲方須一次性付清。
雙方如果有其他條款可經商定後附加在合同後面,仍然有效。
甲方:(簽字)蓋章乙方:(簽字)蓋章
簽訂日期:X年X月X日
(三)合同終止後,當事人的特定權利和合同的特定條款仍然有效;
1.合同中的結算和清理條款仍然有效。
2.當事人請求損害賠償的權利不因合同終止而消滅。
(四)合同權利義務終止後,當事人應當遵循誠實信用的原則,根據交易習慣,履行通知、協助、保密等義務。
㈢ 簡易工程施工合同範本是怎樣的
簡易工程施工合同合同編號:發包方:________________ 承包方:________________簽約時間:簽約地點:為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他法律法規 ,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。 一、工程名稱:____________ 二、建築面積(工程形式):____________ 三、施工地點:________________ 四、工期:1、開工:____年__月__日;2、竣工:____年__月__日;3、合同工期總共歷時____天。 五、承包形式:________ 六、工程質量標准:________ 七、工程價款:共計人民幣元。 八、付款方式:本合同生效後支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格後,支付工程價款的__%,計____元;質保金___元,質保期滿後支付。 九、質保期:____年。十、雙方的責任義務1、發包方的責任義務 ①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛; ②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;2、承包方的責任義務 ①按發包方要求及圖紙要求進行施工;②如期完成施工任務; ③接受發包方的技術指導和質量標准要求;④負責發包方提供料物及設備的保護; ⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;十一、其他 1、本合同自雙方簽字蓋章後生效,有效期至保修期滿。 2、本合同未盡事宜,可由雙方協商解決並簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。 3、合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。 發包方:承包方: 委託代理人:委託代理人: 消防工程施工合同 相關專題推薦: 華律網合同範本由編輯人員收集整理而來,不代表華律網立場。如果您需要解決具體法律問題(如離婚、房產糾紛、人身傷害、刑事等),建議您
㈣ 誰那有簡單的施工合同(急用)
施工合同書
甲方: (建設單位)
乙方: (施工單位)
甲方將坐落在 (地址) 的 (工程名稱) 土建工程承包給乙方施工.在招投標的基礎上,經雙方協商制定以下條款
供雙方共同遵守:
第一條 工程內容:(除了寫明主體土建內容外,還應該寫明附屬工程以及是否包括給排水和電器安裝) .
第二條 工程造價決算方式:
1. 工程造價計算:。。。。。
與本項目主體工程相關的所有輔助工程和零星工程均按上述造價計算公式決算.必須全額以建築統一稅務發票進行結算付款.
本工程輔助的水電安裝工程按 (約定套用的定額與費率) 結算.
2. 工程量計算依據為:設計圖紙,設計變更圖紙或聯系單,隱蔽工程量簽證,其他工程量增減聯系單,本工程輔助工程聯系單.
第三條 工程款支付:。。。。。。。。
第四條 工期:
1.本工程自接到甲方開工通知的
日起開始計算工期,到竣工並通過甲方預驗收之日止,計算實際工期.工期為 天.工期每延誤一天處罰 元(從履約金中扣除).遇不可抗力影響而不能正常施工的,必須在不可抗力終止後24小時內經甲方代表簽證認可後方可順延工期.
2.乙方在簽定合同時,應該按照合同的總工期要求,制定施工進度表(即分階段工期計劃)作為本合同的附件.由於乙方施工管理不力,施工進度緩慢,分階段工期延誤天數超過施工進度計劃35%的,甲方有權中途解除合同,解除合同後,按本合同第三條的相關條款結算並處罰.分階段工期延誤天數未超過施工進度計劃35%的,每延誤一天處罰 元,不抵扣總工期處罰.
第五條 施工組織管理:
1. 甲方委派 為本工程管理負責人,委派 為本工程現場管理代表,並代表甲方進行現場施工管理和監督,二人共同負責隱蔽工程的驗收簽證,隱蔽工程量的簽證,工程圖紙變更的簽證,工程量增減的簽證.未經上述二人共同簽字,所有簽證無效.
2. 乙方委派 為項目經理,指派 為現場施工員,乙方的施工員在整個施工期間必須在現場從事施工管理,並全權代表乙方進行現場施工管理和所有簽證手續的簽字.乙方未經甲方同意不得擅自撤換施工員;乙方施工員不服從甲方指揮的,甲方可以要求乙方撤換施工員,乙方不得拒絕.
第六條 工程質量監督
乙方必須嚴格按設計要求施工.甲方指派現場管理代表(或委託監理公司)對工程質量進行監督:① 砼必須進行隨機取樣做試塊試驗,建築用的鋼材必須做好抗彎抗拉試驗,試壓費,試驗費由乙方負擔;② 工程具備隱蔽條件時,先由乙方自檢,並在驗收前12小時以內書面形式通知甲方現場代表驗收,經甲方工程負責人和現場管理代表以及監理人員質量驗收合格或確認數量並在驗收記錄上簽字後,乙方方可進行隱蔽和繼續施工.
出現下列情形之一的,甲方有權責令乙方停止施工和終止合同,並作違約處理:
拒絕或干擾甲方進行質量抽樣檢查的;
隱蔽工程或其他局部工程驗收不合格又拒不返工,或返工以後仍然不合格的;
3. 鋼材,水泥等主要建築材料沒有質保書或經過抽檢不合格,而繼續用於施工的;
未經甲方和設計部門同意不按圖紙施工的;
不服從甲方整體工程協調,施工過程中拒不接受甲方指揮的;
乙方因違反上述5條而被終止合同後,乙方已經完成的工程量按本合同第四條決算後,乘以80%作為應付工程款,其餘20%作為彌補甲方損失,並處沒收全部合同履約金.
第七條 施工現場管理責任
乙方對現場管理,安全生產,保衛等工作負全部責任.所有安全事故責任乙方自負.如果違章施工,甲方有權制止,制止不服從的可以解除本合同,並按本合同第三條的相關條款結算並處罰.
第八條 合同履約金及違約處罰
合同簽訂時乙方向甲方交履約金 萬元,工程竣工驗收合格一周內退還乙方(剔除處罰款).在履行合同過程中,乙方有明顯延誤工期或有嚴重偷工減料等質量問題,且不採納甲方建議又不積極採取措施的,甲方有權終止執行合同,並沒收履約金.
乙方在施工過程中,不服從甲方現場管理但尚未構成嚴重違約的,每次處以200元的罰款,從工程決算款或履約金中扣除.
第九條 前期要求:
乙方在開工前,必須與甲方和設計部門進行施工圖交底,並向甲方遞交《施工計劃》,《施工組織》,《施工質量保證書》,《安全生產責任書》.
第十條 本合同未盡事宜,經雙方協商後,另行補充條款.
第十一條 本合同一式六份,甲乙雙方各執三份.
甲方(蓋章): 乙方(蓋章) :
代表人: 代表人:
合同簽訂日期:
合同簽訂地點:
㈤ 施工合同範本,教你怎樣擬定施工合同
每一項工程在其施工之前,都是要簽訂施工合同的。施工合同的簽訂是為了明確工程雙方的責任與義務,以及雙方的分工情況以及其他的一些注意事項。施工合同是一項工程得以正常進行的前提,但是很多人都對其知之甚少,因此本文將對施工合同進行簡單的介紹以及講解一下施工合同範本,讓人們都知道其構成部分,以增進認識。
施工合同的雙方即發包方與承包方,首先都必須具備國家所規定的條款,具備施工所需要的手續。
其次施工合同的簽訂必須要在遵循國家相關法律法規的條款下,由承包方與發包方平等自由協商所決定,不得有外部壓力的存在。
再次,要對工程的整體情況做一個簡要的介紹,對工程的名稱、地點以及其施工的方式與內容以及其工程的開始於完結時間做一個大概的了解。
然後,就是明確發包方與承包方雙方各自的工作內容,確保工程按照預期進度進行。
再然後就是關於價格的相關協定,包括什麼時候付款、分幾期付款、每次付總額的多少以及採用何種付款方式,最後的結算期限是多少等的約定。
再然後就是關於施工的材料與其施工整體上的質量的約定,發包方要按時按需提供材料,承包方要對材料進行妥善的保管以及合理的使用,如果不是正常原因,造成材料損耗的,承包方要負責相應的賠償。其所使用的材料要符合相關的標准,其質量要嚴格把關。
然後就是關於違約的相關約定,規定承包方如果中途對此工程再進行轉讓或者非不可抗因素影響造成其逾期完工等情況,或者是出現其他的干擾工程的相關因素,明確了責任,提供追究的依據。
在施工合同的最後就是工程雙方承包方與發包方各自的簽字或者蓋章,並要寫上所簽訂合同的具體日期。
至此,一份簡單的施工合同範本就基本成型了。雖然不是很完善,沒有囊括施工的方方面面,但大體上有了基本的結構。你會發現,其實施工合同也就那些方面的內容,只需要將其完善即可。在以後需要擬定或者查看施工合同時,可以看看本文的施工合同範本的基本結構和主要內容,在腦海里有一個大體的框架,可以幫助你解決相關方面的煩惱。
㈥ 簡易鋼結構施工合同協議書範本
圍繞問題核心回答,