鋼結構標准合同
『壹』 誰有標準的鋼結構工程承包合同
合同編號:
工
程
承
包
合
同
某鋼板開發有限公司
前言
本合同書是依照我國民法、合同法、建築法及行業規范等相關法律制定。雙
方對各自的權利義務已經明確,且表述一致,自願訂立本合同。
發包方代表署名__________________
承包方代表署名__________________
日期: 年 月 日
建築鋼結構工程承包合同
合同編號:______________
發 包 方:________________________________________
承 包 方:________________________________________
簽訂時間:________________________________________
簽訂地點:________________________________________
根據我國法律規定,為明確雙方在履行工程承包合同過程中的權利、義務、程序,經雙方協商後,一致同意簽訂本合同,並依照履行。
第一條 工程設計技術條件
工程名稱:____________________________________
工程地點:____________________________________
工程范圍及技術要求(本條款內容可作為合同附件列載)
1、地質資料由__________提供給設計方
2、地震烈度
2.1 地震基本烈度
2.2 鋼結構建築抗震等級
註:氣象資料由承包方按國家現行規范選取
3、建築設計規格及要求
3.1 長 度(軸線) M
3.2 寬 度(軸線) M
3.3 檐口高度 M
3.4 柱 間 距 M
3.5 跨 度(跨數) M跨
3.6 屋 面 坡 度 %
3.7 行車軌頂面高度(吊鉤高度)
3.8 柱網尺寸 M × M
4、結構設計荷載
4.1 屋面均布活荷載
4.2 樓 面 荷 載
4.3 附加懸掛荷載
4.4 行 車 荷 載
4.5 行車(單梁或雙梁)型號
4.6 行車製造廠商及操作方法
4.7 屋 面 風 機 荷 載
5、 材質設計要求
5.1 立柱、屋架梁
架梁梁
材質 構件顏色 備注
5.2 檁條 材質 構件顏色 備注
5.3 支撐 材質 構件顏色 備注
5.4 型鋼 材質 構件顏色 備注
5.5 用於圍護結構的自攻螺釘 材質 構件顏色 備注
5.6 其它材料 材質 構件顏色 備注
5.7 吊車梁 材質 構件顏色 備注
6、 屋面設計構造要求
6.1 外 層 板 品牌顏色: 板型: 備註:
6.2 玻纖保溫棉(12kg/立方米) 厚度: 有箔
6.3 內 層 板 厚度: 顏色: 板型:
6.4 透 光 板 材質: 板型: 透光度: %
6.5 天窗或通風屋脊
6.6 機械通風設施
6.7 外包角及收邊板 材質厚度: 顏色
7、 牆面設計構造要求
7.1 外 牆 板 品牌顏色: 板型: 備註:
7.2 玻纖保溫棉(kg/立方米) 厚度: 有箔: 無箔:
7.3 內 牆 板 板型: 顏色: 材質厚度:
7.4 外 牆 門 尺 寸 高: 寬: 總面積:
7.5 窗 玻璃: 厚度: 窗材質:
7.6 窗 尺 寸 長: 寬: 總面積:
7.7 雨 篷(門斗) 長: 外挑寬: 高度:
7.8 女兒牆 高度: 顏色: 厚度:
7.9 其它
7.10 外包角及門窗泛水收邊板 材質: 厚度: 顏色:
8、 其它設計要求
8.1 天溝 天溝形式: 材質: 厚度:
8.2 下水管 直徑: 材質:
8.3 基礎 由發包方施工及提供
8.5 防火等級、防火塗料 耐火時間: 分鍾: 材質:
8.6 基礎螺栓 材質根據設計要求,由______________提供。
9、 上述設計技術條件發包方已確認,作為最終設計圖紙依據。
10、 發包方提供的材料:________________________________
____________________________________。
11、 經發包方確認由承包方采購的材料:__________________
_________________________________________________
____________________________________。
第二條 工程承包范圍
一、±0.000以上建築鋼結構部分及屋面、牆面(不含砌體和混凝土),詳見第一條相關的內容和最終報價書的報價范圍。
二、±0.000以上鋼結構原輔材料采購、製造、運輸、安裝及按現行國家法規應由承包方支付的費用,及發包方委託的鋼結構施工圖設計。
三、本工程鋼結構建築面積:______________(平方米)
四、本工程運輸由_________方負責,運費_______在本合同造價內。
五、本工程基礎設計由________方負責,基礎施工由發包方負責並承擔費用。
六、其它:_________________________。
第三條 工程造價
工程總造價:人民幣_____________________萬元;
大寫:______________________________________
開具發票:材料、製作費___________萬元,技術服務及安裝費___________萬元。
第四條 工程設計
發包方責任
1、發包方負責本工程基礎土建的設計。
1、發包方委託承建方負責本工程基礎土建的設計。
2、發包方委託承包方承擔±0.000以上鋼結構部分的設計,發包方提供設計所需要的工藝條件及技術條件(詳見第一條工程技術條件)並在本合同生效後三天內提供全部相關的技術條件和工藝條件,以供承包方進行設計。
3、發包方或發包方指定的設計院須對承包方的鋼結構施工圖進行審核、簽證,並在施工圖進行會審交底後作出書面確認,如在五天內仍不作出書面確認,視為已被確認。
承包方責任
1、承包方必須按現行國家鋼結構相關規范和發包方提供的相關資料及技術條件進行設計,發包方的超規范要求必須書面告之,承包方在國家規范允許的范圍內給予適當傾向量。
2、在合同生效,如基礎圖由發包方負責設計,發包方提供全部相關資料及技術條件後___天內,由承包方提供基礎反力和柱網布置圖,供發包方設計基礎圖;如基礎圖由承包方設計,發包方提供全部相關資料及技術條件後___天內,由承包方提供有資質設計院圖簽的土建基礎施工圖-------套。
3、承包方代表不經書面有效授權無權設立、變更、終止承包方的權利和義務,其所發出的要約與承諾必須符合本合同的條款,凡有沖突者,均以本合同條款為准。
第五條 工地代表責任
發包方駐工地代表
1、發包方任命的駐工地代表及其委託代理人、由具體管理人員擔任,並代表發包方簽發有關工程聯系單、驗收單、結算付款單等,一經該代表簽署的所有單據具有法律效力,但與本合同條款相沖突的簽單無效,以本合同條款為准。若發包方代表易人,須提前五天書面通知承包方,其後任必須全面繼續承擔前任應負的責任。
2、發包方代表或委託代理人的指令、聯系單、通知、須經其本人簽名,並以書面形式遞交承包方代表,承包方代表在回執上簽署姓名、時間後方生效。
3、發包方駐工地代表或委託代理人:共計__________人,姓名_______________________________。
4、實行監理公司監理的,總監理工程師及其委託代理人姓名:_____________授權范圍:___________________________。授權時間:______________許可權___________。
承包方駐工地代表
1、承包方任命委派的駐工地現場代表及其委託代理人,由具備相關專業知識的人員擔任,並代表承包方簽發有關工程聯系單、驗收單、結算付款單等,該代表經授權後行使承包方進入現場後的權力,所簽署的聯系單、通知、驗收單具有法律效力,但與本合同條款相沖突的簽單無效,以本合同條款為准。若承包方代表易人,須提前五天書面通知發包方,其後任必須全面繼續承擔前任應負的責任,工程竣工時,代表的權力終止。
2、承包方代表的聯系單、驗收單,須經其本人簽名,並以書面形式遞交發包方代表,發包方代表在回執上簽署姓名、收到時間後生效。
3、承包方駐工地總代表:姓名________________________。
第六條 施工准備
承包方
1、由承包方提供設計時,本合同生效並收到發包方完整准確及有效的設計條件後____________天內,向發包方提交設計圖紙,發包方在簽收圖紙後必須在五日內提出書面修改意見,逾期則視為已被確認。
2、在本合同生效及發包方提出修改意見後_________日內向發包方提供施工圖___________套,並通知發包方組織設計會審和施工圖交底會議,會後______日內,由發包方提出會審紀要和修改決定,交承包方修改設計,如有設計變更的,則工期視變更情況作相應調整,增減的工程量按報價單計算作相應調整並另簽補充合同。
3、組織原材料采購製造加工,組織施工管理人員和施工機械進場。
4、編制施工組織設計或施工方案,材料成品、半成品等進場計劃(包括用水、用電計劃)送發包方。
發包方
1、合同約定委託承包方設計的,在本合同簽訂的同時,由發包方提供本合同規定的資料及技術條件,供承包方設計,在設計完成後有義務書面確認設計。
2、承包方進場前做好本工程符合鋼結構安裝要求的混凝土基礎及預埋螺栓並驗收合格,同時提供全套土建交工資料及發包方驗收數據的結論。如無條件先做混凝土地坪的必須做好石塊地坪或夯實地坪,以保證承包方的安裝機械能隨意移動。
3、在承包方進場前,保證本工程施工所需各類車輛進出道路的暢通,以可承載汽吊通過和施工作業為最低標准;負責接通施工現場的施工用水及照明和動力電源(包括水表、配電板、電表),並能滿足施工用水、用電量的需要,並負責維修。做到道路暢通,地坪平整壓實,可承載吊裝作業和堆放鋼構為准,拆遷障礙物等符合滿足鋼結構安裝的條件。
4、開工前辦理建築許可證等。如因無建築許可證而發生的相關責任和一切費用由發包方承擔。
第七條 工程期限
一、本工程鋼結構工期自合同簽字發包方付達定金之日起_______內完成。其中設計______天,製造_____天,安裝自進場起_____天完工.
二、發包方基礎工程完工後要求承包方進場前__________天,發包方應承包方交付土建驗收資料,承包方確認施工現場符合施工要求後,由發包方發出進場通知書,進場安裝時間以承包方收到進場通知書後第_________天起計算,總工期按有效工期以予以調整。
三、除下列「9」款以外,如遇下列情況之一,經監理工程師或發包方現場代表簽證後,工期順延:
(一)、開工日期順延至下款情形消除時止
1、按施工准備規定要求,不能提供滿足作業要求的場地、水、電源,道路未能暢通,障礙物未能清除,影響進場施工時;
2、由發包方負責提供的技術資料、技術條件、驗收文件不準致使施工不能正常進行時;
3、 發包方沒有按時交付土建工程驗收資料的。
(二)、下列情況作總工期順延
4、重大設計變更,發包方提供的工程地質資料不準,致使設計改變或由於施工無法進行的原因而影響進度的,自提出變更起到變更項目完成止,作工期順延;
5、因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上),影響正常施工時;
6、因現場代表或監理簽證不及時而影響下一道工序施工;自未簽證起,到影響消除止,作順延;
7、未按合同規定撥付定金款,工程進度款而影響施工,從應付款之日起,到以款項實際收付的時間止,工期作相應順延;
8、人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家法規並強制性技術規程,要求必須停止作業或停工的,自應停工或停止作業起,到應復工之日止,工期順延。
9、基礎由發包方負責承擔的,由於發包方的延期或因基礎工程質量不符合設計要求而影響承包方的正常施工,或因發包方負責的其它工程項目因交叉施工而影響承包方正常施工的;自影響開始之日起,到影響消除日止,作工期順延。
四、承包方在以上情況發生後的14天內,就延誤的內容向發包方代表提出書面報告、發包方代表收到報告後應予簽收並在14天內予以答復,不予簽收的,承包方將以郵電形式予告之,告之後逾期不予答復,承包方即可視為報告內容和延期要求均被確認。
第八條 工程質量
一、本工程質量要求達到國家相關規范合格標准。
二、承包方必須嚴格按照國家有關規范標准及發包方要求精心設計,按照施工圖紙、施工說明文件進行施工,接受監理工程師及發包方派駐代表的監督,如果施工與圖紙不符的,發包方應自發生當天發出書面停工指令,並即時與設計單位書面聯系.
三、過程中必須遵守下列規定:
1、 由承包方提供的主要原材料、標准件,必須按有關規定提供產品質量合格證或進行驗收合格後方可用於工程。
2、 由發包方提供的主要原材料、標准件,也必須有產品質量合格證方可用於工程。
3、 材料改變或代用必須經原設計單位同意並發出正式書面通知後方可用於工程。
4、 鋼構主體工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章後,方可進行圍護系統的安裝。
5、 承包方應按質量驗評標准對工程進行分項、分部和單項工程質量進行評定,並及時將單項工程質量的評定結果送發包方。
6、 如承包方在施工中發生質量事故,應及時報告發包方派駐代表。一般質量事故的處理結果應送發包方;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,並經設計建設單位簽證後實施。
7、 承包方發出工程竣工通知後,承包方開始對工程進行保修,保修時間為一年.
第九條 鋼結構材料的供應、 驗收
一、 發包方供應或承包方采購的材料、設備,必須附有產品合格證才能用於工程,任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,應允許復驗,經復驗符合質量要求的,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的,應按有關規定處理,其復驗費由提供材料、設備的一方承擔。
二、 材料須代用的,發包方通知承包方,承包方在取得設計單位認可後,可以代用,承包方要求材料代用的,通知發包方,發包方應在兩天內給予允許或不允許的答復,兩天內不答復的,視為允許代用,承包方將代用的材料試驗報告、設計單位意見及代用後的費用函告發包方。
第十條 工程價款的支付與結算
工程價款的支付和結算,根據國家有關部門制定的工程價款結算辦法,並結合鋼結構建築的特殊情況進行支付與結算。
一、本工程簽訂後的三日內,發包方應支付完畢合同總價的__30_____%定金,計人民幣______________萬元。
二、本工程鋼梁、鋼柱進場三日內,發包方支付合同總價的__30_____%作為工程進度款,計人民幣_____________萬元,承包方開始安裝。
三、圍護材料開始進場三日內,發包方支付合同總價的___30_____%作為工程進度款,計人民幣¬¬¬¬¬¬____________萬元,承包方開始安裝。
四、安裝竣工通知發出後的七天內付足合同總價的____97_______%,計人民幣____________萬元,餘款___3___%,計人民幣____________萬元作為質保金留滯,質保期為一年,待質保期滿後三日內付清全部質保金。
五、如因發包方原因造成難以支付的情況發生,即逾期三天仍不付款,承包方將限期發包方提供有效經濟擔保,若發包方不能在承包方書面通知的期限內提供承包方認可的有效擔保,承包方有權單方中止合同的履行。
六、確因發包方拖欠工程款而影響工程進度,造成承包方的停工,窩工損失的,應由發包方承擔相關經濟損失,對延誤的工期作雙倍延長。
七、發包方不能按合同規定支付工程進度款的,且又不能在承包方限定時間內提供承包方認可的經濟擔保時,承包方有權停工並將限定合理時間內由發包方將工程抵押給承包方,不辦理抵押或不按時辦理的,承包方將申請人民法院對在建工程強制留置拍賣並在拍賣後取得優先受償。受償全部工程款後,承包方恢復施工,期間發包方不得轉包未完工程。
八、本合同結算方式:銀行即期匯票,結算幣種為人民幣。
九、本工程發票,發包方同意承包方技術服務及現場安裝部分開具發票,承包方所屬公司內製造的構件材料由所屬公司開具發票。
第十一條 施工與設計變更
一、正式的設計施工圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,開工前由發包方履行組織設計交底和三方會審作出紀要的義務,作為施工的補充依據,承、發包方雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計的錯誤或嚴重不合理的地方,發現方應及時以書面形式通知對方,由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件,承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由責任方負責,並調整合同造價,修改變更期間工期中斷。
三、承包方在保證工程質量和不降低發包方技術要求及設計標準的前提下,優化設計、修改工藝、其節約的價值歸承包方。
四、發包方如需設計變更,必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙,界時,工期中斷,重大修改或增加造價和工期時,必須另行協商,承包方在取得投資證明落實,技術資料設計圖紙齊全時,承包方工期繼續予以實施。
五、如由承包方提供設計圖紙及有關技術資料的,如發包方需變更設計時,應由發包方正式以書面通知承包方進行設計變更,辦法與上相同。
第十二條 工程驗收
一、混凝土基礎工程由發包方驗收或監理驗收合格後在發包方發出《進場開工通知》前交承包方復驗。
二、鋼結構工程驗收:按施工圖及說明文件、國家現行鋼結構工程標准進行中間驗收,驗收應在竣工通知發出後五天內開始,工期自驗收通知發出後中斷,逾期不進行中間驗收的,視為驗收合格。
三、發包方應對整體完工工程作最終驗收,最終驗收應在收到整體竣工通知十天內開始,逾期不驗收的,不影響支付工程款。
四、工程竣工驗收後,發包方方可使用,如未經驗收,發包方擅自使用或提前使用,則視為工程驗收合格。
五、在規定的保修期內,凡因承包方原因造成屋面、牆體滲漏等質量缺陷由承包方無償保修。在規定的保修期內,由於發包方的基礎質量原因或不合理使用以及超設計規范的自然力破壞造成的構件門窗變形和屋面、牆體的滲漏,其費用由發包方承擔。
第十三條 獎勵及違約責任
承包方責任:
一、工程質量不符合設計規定的,負責無償修理。
二、因承包方過錯不能按合同規定的期限交付使用的,每天按工程總價的萬分之五償付逾期違約金。
三、承包方負責提供設計圖紙的,因設計錯誤而造成的各種費用增加的結果自負,延誤工期的,向發包方支付設計錯誤部分的逾期違約金,越權代理設計的,承擔越權代理之責任。
四、如發包方未按合同規定支付工程進度款,承包方有權停止施工,並在工程進度款收到十日後再開工,工期雙倍順延,停工造成的在建工程損失、恢復施工必須的額外支出及相關的損失由發包方承擔。
發包方的責任:
一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任,開竣工日期可以順延外,還應賠償承包方由此造成承包方的實際停工損失每日的機械租賃費及全體工人的工資並材料庫存費。
二、工程中途停建、緩建或由於要求變更設計而造成的停工、返工,應採取措施彌補或減少損失。同時,工期作中斷並賠償承包方由此停工、窩工、返工、材料構件、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收,發包方提前使用或擅自動用,由此而失去工程質量異議權並工期異議權,依法視為驗收合格。
四、承包方驗收通知書送達10天後發包方不組織驗收的,按全部工程造價自通知送達之日起償付每日萬分之五逾期違約金,並視為工程已驗收合格。
五、不按合同規定撥付工程進度款,按銀行有關逾期付款辦法的規定其所延付金額每天按萬分之五償付給承包方,並允許承包方停工,工期相應雙倍延期。
六、工程提前交付使用時,發包方應給予承包方工程總價的每天萬分之五的獎勵,在承包方通知竣工驗收發出十日內付清。
七、工程經驗收合格或未經驗收提前使用後仍不支付工程款的,違約金按總造價每日萬分之十支付違約金。
第十四條 安 全
一、承包方在工程施工至交付之前的過程中,發包方人員除駐工地代表外未經現場工程管理人員許可,不得擅自進入施工現場,否則,造成其人身安全或引起其他安全事故均由發包方負責。
二、在施工過程中,由於承包方違章施工,違反操作規程,造成人員安全或在建工程損壞,其責任由承包方承擔。
三、承包方應在其認為必要的處所設立安全警示牌或安全公告欄。
四、未盡事宜,按國家安全生產條例執行。
第十五條 糾紛解決辦法
任何一方違反合同規定,雙方協商不成,按以下第( )項的方式解決:
一、向_____________________仲裁委員會申請仲裁;
二、向_____________________人民法院起訴。
第十六條 附 則
一、本合同一式__________份,合同附件________________份。甲已雙方各執________份,本工程合同所屬合同條款、協議條款、方案圖紙、施工圖紙、招標文件、投標書、招標會議記錄、中標通知書,履行本合同過程中雙方現場代表簽署的聯系單、指令單、會議紀要等都具有法律效力,但本合同具有最高效力。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章後成立,收到定金後合同即生效;工程竣工驗收符合要求,保修期滿結算工程款支付完畢後終止。
三、本合同簽定後,承、發包雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致後,可以簽訂補充合同或協議作為本合同的補充合同,並與合同一並具有法律效力。
發包方:(全名)
(蓋章)
法定代表人(簽章):
委託代理人(簽章):
經 辦 人:
單位地址:
開戶銀行:
帳 號:
電 話:
傳 真:
郵政編碼:
年 月 日 承包方:(全名)
(蓋章):
法定代表人(簽章):
委託代理人(簽章):
經 辦 人:
單位地址:
開戶銀行:
帳 號:
電 話:
傳 真:
郵政編碼:
年 月 日
附:雙方工商營業執照復印件.
『貳』 安裝鋼結構合同怎麼簽
你好!不知道你是在哪個地方,但是湖南恆岳重鋼做鋼結構做了18年了,根據經驗認為合同是極為規范的一種書面協議,有著極強的法律效應,尤其在建築行業,像鋼結構廠房,鋼結構工程的這些大型項目,更是需要規范合理的合同。只有通過這些合理合法的合同才能保證雙方的合法權益,所以在鋼結構廠房的合同簽訂時需要注意幾點:
1,在鋼結構廠房施工合同簽署前審核合同文件是否齊全。
2,審核鋼結構廠房的合同內容是否全面,條款是否完整。
3,了解鋼結構廠房的合同定義是否清楚、准確,合同內容是否公平、合理。
4,確定鋼結構廠房這個工程風險是否被合理分擔。
5,檢查合鋼結構廠房同結構和內容是否完整。
6,也是最為主要的,認真查看每條合同的細則,以及時規避風險。
在這些細致一步步的查看注意下,才能將雙方鋼結構廠房施工前的一些風險規避到最低,也有助於雙方鋼結構廠房的順利動工,及順利的完成。
『叄』 鋼結構怎麼寫協議
鋼結構加工製作合同,和一般的加工承攬合同非常近似。但鋼結構工程構件的加工製作合同,又是非常特殊的定製式合同。具有以下的特點:
1、合同所有構件的設計和加工,除少數標准件以外,都是按照每個工程的需要而單獨定製加工的。因此一旦出現返工或者重作,對加工企業造成的損失是巨大的。
2、鋼構件的數量和設計,也是根據工程要求和工程進度來安排的。往往是在工程安裝過程中,又需要變更設計,或者增減構件的設計內容。為了防止因設計變更造成已製作的構件報廢的情況,需要在合同中對此事先予以約定。
3、甲方或者設計單位也往往只是提供加工單位藍圖,構件詳圖的設計還需要加工單位的設計人員完成,還有時加工單位需要根據設計院或者甲方的指令,臨時變更和另行設計構件。因此鋼結構製作安裝合同中,還常常含有設計的內容。
4、構件的檢測,包括出廠抽檢和現場到貨檢測,檢測人員既包括甲方駐廠代表、現場項目經理,還包括合同指定的工程監理,檢驗標准也遠遠高於一般的加工承攬合同的驗收標准。
5、製作工期一般較短。在北方,還因為氣候的原因,鋼結構工程的開工時間集中在夏秋季節,不同加工製作合同的工期往往出現集中和交叉的情況,因此鋼結構加工企業安排好加工調度,利用安裝工程的工期順延為加工合同創造工期是極有必要的。
根據以上特點, 加工製作合同需要注意以下的簽約要點:
(一)合同價格
鋼結構製作安裝合同與加工製作合同的價格形式相同,只是製作安裝合同價格中增加了安裝費用。價格包括以下幾類:
1、 固定總價――閉口價(不包括風險范圍)
2、 固定合同價+追加合同價款+國家定額費率(包括風險范圍)
3、 合同成本加勞務費
固定合同價格又分為以下兩種
1) 固定單價(僅僅包括加工製作費用,不包括材料、塗裝、運輸、稅金等費用,其他費用需要另行約定結算)
2) 綜合單價(含原、輔材料(含油漆)費用、檢測費、資料費、加工費、油漆塗裝費、稅金、管理費、利潤等,運輸費等,並可根據實際市場價格進行結算)
常見的價格為固定綜合單價。
4、 對風險范圍的說明:
合同報價表是合同中約定的風險范圍,在風險范圍以內的,價格不再發生變動;在價格風險范圍外的,應約定調整價格的方法。另外,應考慮到在國家調整價格鋼材出現差價時合同價格的調整情況。因為鋼材價格的漲跌也是需要考慮的風險范圍,否則就可能出現因鋼材價格的上揚導致利潤損失的情況。
※ 材料差價調整條款示例:
本工程材料差價的處理辦法:
如遇金融風波影響、市場價格變化,國家貨幣貶值造成通貨膨脹,材料提供方應在情況發生後10天內及時將調整原因、涉及調整的金額等以書面形式通知對方,對方應在十四天內與材料供應方進行協商,在收到供應方通知後10天內既不提出意見也不予確認的,視為同意材料價格的調整。
(二)設計變更
鋼結構製作安裝合同中設計變更部分,基本與鋼結構製作合同的設計變更涉及的內容相同,因此,設計變更部分的簽約要點也主要涉及到三種問題:
1)製作開工期限是按期還是順延的矛盾
2)有限的工期與增加加工量、等待新設計變更周期的矛盾
3)已完成構件因設計變更需要返工時,甲方是否同意價格調整的矛盾。
如果合同上沒有對上述風險的約定,甲方往往不會主動確認因其調整而造成加工方相應合同內容的改變。為此,應對設計變更及涉及到的合同價格、工期調整情況進行約定。市場部在簽約談判時,必要時需要安排有關技術人員到場對此進行把握,控制由於設計變更發生的風險。
※ 設計變更內容的條款示例
一、本合同定做構件全部由定做方進行設計,並出具有關技術要求和技術標准。
二、定做方正式提供的設計製造圖紙、說明和有關技術資料,是製造的有效依據,定做方有履行組織設計交底和三方匯審做出紀要的義務,作為製做的補充依據,雙方均不得擅自修改。
三、製作中如發現設計的錯誤或嚴重不合理的地方,發現方應及時以書面形式通知對方,由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件,承攬方按修改或變更的設計文件進行製作。
四、在定做方已確認設計圖紙並符合定做方技術要求及設計標準的前提下,優化設計、優化工藝、其節約的價值歸承攬方,投標方案中的報價書對確認後的設計不發生效力。
※ 設計變更後相關責任的條款示例
因定做方變更設計條件或提出變更設計的,由定做方承擔下列費用和責任:
1. 設計工作量增加的,追加相應設計費;
2. 材料設備增加的,追加材料設備款;
3. 工程量增加的,追加合同價款;
4. 造成承攬方構件製作和安裝的返工、停工或材料積壓的,賠償損失;
5. 造成工期延誤的,工期順延。
※ 設計變更涉及到的合同加工量、價款的調整及確認條款示例
工程設計變更確定後14天內,設計變更涉及價款調整的,由承包方向發包方發出書面通知,經發包方審核同意後調整合同價格。變更合同價款按以下標准:
1.合同中已有適用於變更製作的價格的,按合同約定變更;
2.合同中有類似於變更製作的價格,參照類似價格變更;
3.合同中沒有適用或者類似變更的價格,參照發包方或者承包方提出的變更價格,經雙方共同確認後執行。
發包方收到變更合同價款報告14天內,應就合同價款調整提出確認意見,既未確認也未提出協商意見的,視為變更價款報告已被確認。
(三)質量驗收
質量條款應包括三個內容:1、對加工材料質量的要求2、對製作質量的要求3、對保修的要求。由於質量條款是結算的前提,因此必須對以上三方面進行約定,以避免因材料質量、加工質量、保修上發生爭議,影響結算。
對加工質量,應在以下幾方面進行約定:
1、 材料的提供及要求
2、 製作質量的要求
3、 現場驗收、出廠驗收
4、 設計變更和返工後責任的歸屬
5、 保修期限
對質保期,一般宜約定為發貨完畢之日到安裝完畢之日,以免質保期按照慣例視為一年,質保金難以收回的情況。
※ 材料提供及要求合同條款示例:
示例1:原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1) 用承攬方原料完成加工工作,承攬方必須依照合同規定選用原材料,並提供原材料質量保證書、油漆質量保證書、產品合格證等以接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2) 原材料采購單價按月由定做方審核確定。
※ 製作質量要求的合同條款示例:
示例1:製造技術要求:以發包方提供的圖紙及技術說明文件為准,本款所涉及的技術文件自本合同生效之日起3天以內由發包方交付給承攬方,並在隨後的15日之內進行技術對接和技術交底,同時在完成技術對接和交底後雙方會簽技術會審紀要作為本合同的附件,與本合同同時生效。
※ 現場驗收、出廠驗收條款示例
示例1:
質量檢驗
1. 定作物在發貨前五天,定作方的駐廠工程師應對承攬方製造的構件進行檢驗,合格的應簽發《發運通知書》,批准發運;
2. 質檢標准按《GB50205-2001》標准及雙方認可的質量文件、圖紙進行檢驗;
3.如定做方駐廠工程師未及時對承攬方製造的構件進行檢驗的,本合同製作工期予以順延。
(四)工期及工期順延
鋼結構加工期限與鋼結構施工工期密切相關,影響工期的主要因素有
1、鋼結構設計的臨時變更
2、對已完成的鋼構件的返工
3、甲方檢驗人員簽證的延後
4、雙方就加工內容中途進行商洽
5、甲方延期付款、不可抗力
6、其他約定工期順延條件等。
因此對於工期的順延應有專款加以約定,否則因非承攬方原因造成的加工期限延誤都將歸於承攬方工期上,而對於因設計變更造成返工、未按期支付加工款的工期順延,應約定可以不經過甲方確認。
另外,在設計變更、質量檢驗等條款中,也應有工期順延的約定。
而工期順延得以實現,不僅僅靠合同的約定內容,而且靠承攬方主張權利,如果存在順延情況但是承攬方不主張順延權利,工期仍不能實現順延。而工期控制的主要角色,是工程部和生產部在履約中發揮作用,市場部、合約部應為工程部履約時能主張合理的工期創造條件。
※ 工期及工期順延情形示例
一、本合同的總工期自定做方批准承攬方的《構件製造開工報告》之日第二天起,至構件發運完畢止共 工作日。
二、在下列情況下,作製造開工時間推遲:
1、因開工前因設計變更致使製造材料、製造設備必須變更的,則製造、開工推遲;
2、需要重新製作的,原已完成製作的構件定做方應無條件收購,給承攬方造成損失的,賠償承包人的損失,開工時間推遲;
三、下列情形下總工期順延:
1.製造開工後設計變更,導致構件、圍護鋼品材料報廢,製造進行中改變安裝工藝,導致返工,製造進行中變更材料、輔料,變更門窗致圍護、門窗重做的,工期按實際發生的期間順延,同時承擔第七條第五款之責任;
2.因駐工廠代表簽證不及時,自駐工廠代表或監理工程師應簽證之日起到實際完成簽證止,作工期順延;
3.未能按合同約定及時、足額支付貨款或代購材料款、差價款的,自應付款之日起,到實際足額付達之日止,作工期雙倍順延;
4.因人力不可抗拒因素而延誤工期及國家強制性技術規程要求停止製造的,自規定的情形發生至該情形消除,作總工期順延;
5.合同、補充協議、雙方達成的會商(會議)紀要並法律、法規規定其他可以順延或停工的,工期按實際順延期間或實際停工期間作總工期順延。
四、雙方代表及監理工程師認為有必要暫停製造的,在書面告知對方後,可以暫停,雙方代表在收到暫停施工的通知後12小時內必須做出是否同意停工的答復,逾期則視為同意對方暫停製造的要求。
五、定做方代表或監理工程師認為停工的因素消除應予復工的,必須書面通知對方,被通知方在 12 小時內不回復的,可以復工。
六、終止製造的,雙方另具中止製造協議就製造量、工期、中止方案達成一致,結清全部貨款後,可以中止製造。
七、本條款所規定的製造開工日推遲及工期順延的情形一經發生後,則承攬方代表應在48小時內以書面形式予告知定做方,定做方代表簽證後,即可作為工期延誤的計算依據,沒有具體主張的按本條約定給予工期順延。本條第三款第 1、3項的情形不在此列。
(五)工程進度款的支付
結算及付款包括以下幾部分的款項支付及結算:
1、定金的交付
2、已發運構件的結算付款(包括分批的結算付款或者全部發運完畢後總結算付款)
3、質保金的支付
4、承攬方墊付資金部分利息的補償
此外,還應包括增加工程量的結算、風險范圍以外合同價款的結算。該部分的結算方法詳見設計變更及合同價款部分。
※ 工程進度款支付的示例
示例:
一、貨款支付為銀行即期匯票
1. 本合同生效後天內,定做方支付定金??元
2. 承攬方在年日前發運完畢全部構件的,承攬方支付?元構件價款總額。承攬方未在?年?月?日前發運完畢全部構件的,定做方按實際已發運的構件貨款總額支付,餘款在承攬方發送完畢所有構件後付清。風險范圍以外的製作費用,按本條第三款約定內容辦理。
3. 定做方承擔除定金以外的墊付貨款利息,按中國人民銀行公布的貸款基本利息上浮3個點。
4. 保修金為合同總價的0.2%,保修期滿後 7 天內一次性支付;
二、前述合同總價系指合同簽訂時確定的總造價,如總造價在合同履行中按約定作增減時,其各付款階段應支付款額的比例不變,支付金額作相應增減;
『肆』 鋼結構施工承包合同樣本
七、製作及檢驗
7. 1鋼柱製作及檢驗
本工程鋼柱的製作主要內容有焊接H型鋼組成的構造件焊接。
7.1.1
(3)、控制焊接變形工藝措施:宜採用反變形法,控制變形。宜採用圓頭小錘敲擊法,消除焊後應力。不應對根部焊縫、高面焊縫或焊縫坡口邊緣的母材進行敲擊。
(4)、材料檢查:構件進場後檢查其中文質量證書文件是否符合設計要求,並做檢驗記錄。檢查對焊接面的清理處理的情況,焊條對性能的影響如焊芯生銹,落皮、吸潮變質,堅決更換不用。按規定對使用的焊條烘培:時間、溫度等參數記錄詳實。焊條存放時按牌號、批號分類堆放,室內溫度不低於5°C,相對溫度大於60%
(5)、焊接生產中檢查,對焊接工藝參數檢查。對焊縫檢查,檢查弧長、焊條角度。焊接檢查對於不遵守操作規范的焊工停止其工作,工人必須人證合一,認真檢查,嚴禁無證施焊,對持有單項合格證者只能在規定 的項目中施焊,不允許進行其它項目。嚴格控制施工中的焊接質量,檢查施工環境。焊接電源的容量和穩定性,焊接材料的種類和匹配,使用器具有無損壞,根部間隙、引弧板規格尺寸、焊接順序,運條方式方法,焊道清理情況,層間溫度等,焊接工藝參數的選用情況。焊後檢查,焊道是否平整有無弧坑,有無焊瘤、咬邊、焊縫介面處的狀況,表面磨平情況。加強高尺寸,焊腳長度,補強焊角尺寸有無裂紋、未焊透、夾渣、氣孔、焊接不良現象,引弧板去除情況.
2.焊接的檢測:
(1)焊縫外觀:焊縫外形均勻,焊道與焊道、焊道與基本金屬之間過渡平滑,焊渣和飛濺物清除干凈。
(2)表面氣孔:Ⅰ、Ⅱ級焊縫不允許;Ⅲ級焊縫每50mm長度焊縫內允許直徑≤0.4t;且≤3mm氣孔2個;氣孔間距≤6倍孔徑。
(3) 咬邊:Ⅰ級焊縫不允許。
Ⅱ級焊縫:咬邊深度≤0.05t,且≤0.5mm,連續長度≤100mm,且兩側咬邊總長≤10%焊縫長度。
Ⅲ級焊縫:咬邊深度≤0.lt,且≤lmm。
注;t為連接處較薄的板厚。
(4) 允許偏差項目,見1。
表1
項 允許偏差 (mm) 檢驗
次 Ⅰ級 Ⅱ級 Ⅲ級 方法
焊縫余高 b<20 0.5~2 0.5~2.5 0.5~3.5
1 對接焊縫 (mm) b≥20 0.5~3 0.5~3.5 0~3.5 用
<0.1t且 <0.1t且 <0.1t且 焊
不大於2.0 不大於2.0 不大於3.0
焊角尺寸 hf≤6 0~+1.5 縫
2 角焊縫 (mm) hf>6 0~+3 量
焊縫余高 hf≤6 0~+1.5 規
(mm) hf>6 0~+3 檢
3 組合焊縫 T形接頭,十字接頭、角接頭 >t/4 查
焊角尺寸 起重量≥50t,中級工作制吊車梁T形接頭 t/2且≯10
註:b為焊縫寬度,t為連接處較薄的板厚,hf為焊角尺寸。
7.1.3塗裝
防腐塗裝施工是塗裝工程的重要組成部分,一定要精心組織,認真操作,確保質量.施工前,要做好各項准備工作;准備好完整的設計資料、進行設計交底和了解設計意圖,施工設備和施工工具的准備,組織工人學習有關技術和安全規章制度.嚴格檢查鋼材表面除銹質量,如未達到規定的除銹等級標准,則應重新除銹,直到達到標准為止.若鋼材表面有返銹現象,則需再除銹,經檢查合格後,才能進行塗漆施工.
1.手工和動力工具除銹
a.手工除銹
工具簡單,施工方便.但生產效率低,勞動強度大,除銹質量差,影響周圍環境.該法只有其他方法不宜使用時才採用.常用的工具:尖頭錘、鏟刀或刮刀、紗布或砂紙、鋼絲刷或鋼絲束.
b.動力工具除銹
利用壓縮空氣或電能為動力,使除銹工具產生圓周式或往復式運動,產生摩擦或沖擊來清除鐵銹或氧化鐵皮等.動力工具除銹比手工除銹效率高、質量好,是目前一般常用的除銹方法.其常用工具:氣動端型平面砂磨機、氣動角向平面砂磨機、電動角向平面砂磨機、直柄砂輪機、風動鋼絲刷、風動打銹錘、風動齒形旋轉式除銹器、風動氣鏟等.
2.塗裝方法
空氣噴塗法
空氣噴塗法是利用壓縮空氣的氣流將塗料帶入噴槍,經噴嘴吹散成霧狀,並噴塗到物體表面上的一種塗裝方法。噴塗操作基本要點:
噴槍的調整。噴槍是空氣噴塗的主要工具,在進行噴塗時,必須將空氣壓力、噴出量和噴霧幅度等調整到適當的程度,以保證噴塗質量。
空氣壓力的控制,應根據噴槍的產品說明書進行調整。空氣壓力大,可增強塗料的霧化能力,但塗料飛散大,損失也大。空氣壓力過低,漆霧變粗,漆膜易產生桔皮、針孔等缺陷。
塗料噴出量的控制,應按噴槍說明書進行。
噴霧形狀和幅度的控制,噴霧幅度可調節噴槍的壓力裝置來控制;噴霧形狀可調節噴槍的幅度來控制。
噴槍操作準則。噴塗距離控制。距離過大,漆霧易落散,造成漆膜過薄而無光;距離過近,漆膜易產生流淌和桔皮現象。噴塗距離應根據噴塗壓力和噴嘴大小來確定,一般使用大口徑噴槍為200~300mm,使用小口徑噴槍為150~250mm。噴槍的運行速度為30~60cm/s,並應穩定。噴槍角度傾斜,漆膜易產生條紋很斑痕,運行速度過快,漆膜薄而粗糙;運行速度過慢,漆膜厚而易流淌。噴幅搭接的寬度,一般為有效噴幅寬度的1/4~1/3,並保持一致。
3.塗裝後的檢查
①漆膜外觀,應均勻、平整、豐滿和有光澤;顏色應符合設計要求;不允許有咬底、裂紋、剝落、針孔等缺陷。
②.塗料、塗裝遍數、塗層厚度均應符合設計要求。當設計對塗層厚度無要求時,塗層乾漆膜總厚度,室外應為150um,室內應為125um。每遍塗層乾漆膜厚度的合格質量偏差為-5um。測定厚度的抽查數,桁架、梁等主要構件抽檢20%,最低不少於5件;次要構件抽檢10%,最低不少於3件。板、梁及箱形梁等構件,每10 m2檢測3處。
『伍』 鋼結構承包協議範本
鋼結構工程承包協議 編號:01 發包方(甲方):承包方(乙方): 甲方現將自行車棚改造工程委託給乙方施工,根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規遵循平等、自願、公平和誠信的原則,甲、乙雙發就本工程事項達成一致,特簽訂此合同,內容如下:第一條:工程內容和承包范圍1、工程內容:2、承包范圍:第二條:合同價款及承包方式1、合同價款:以每平方米120元計算,自行車棚每平方米200元計算,不開發票,不計任何額外費用。2、承包方式:按工程內容採取包工包料方式。第三條:工期要求本合同施工工期為20天,從基礎澆搗完後,開工日期依據甲方簽證為准。第四條:工程款支付及結算工程造價 元;車棚鋼結構 元;地面含挖土方澆搗光面 元。工程總造價 元,其中鋼結構 元,泥工 元。泥工工程完成後付清全款,鋼結構驗收合格後付95%,留5%作為保質金,一年內無質量問題付清餘款。第五條:工程質量 1、本工程質量必須符合規范、行業標准、鋼結構驗收標准,質量等級為合格。 2、質量不合格必須按甲方要求進行返工,返工費用由乙方負責,工期不予延長。 3、乙方須建全質量檢查制度,做好自檢工作,發現問題及時整改。第六條:安全生產、文明施工乙方必須文明施工採取嚴格、科學的安全防護措施,確保施工安全,接受安全教育,遵守安全生產條例。若乙方未履行上述義務,造成財產損失和施工人員或第三者人生傷害,由乙方承擔責任及其產生的費用。第七條:甲、乙雙方義務1、甲方責任:(1)負責現場協調配合管理,監督檢查工程質量、安全、文明生產。(2)按合同規定,甲方工程審計及時支付工程款。2、乙方責任:(1)乙方按合同規定的承包范圍及合同的要求保質、保量、保工期完成規定的工程內容。(2)乙方必須服從甲方管理人員的指揮,按安全技術規范進行施工,並達到國頒驗收標准,如有違反,工程師有權提出停工或責任乙方返工。工程質量、工期發生嚴重問題,或多次不執行整改、甲方可終止合同另行委託其他人施工,由此造成的損失概由乙方負責。(3)乙方在施工中須及時將建築垃圾清理到甲方制定的地點,保持現場文明清潔。工程竣工驗收及移交前均應認真清理現場,做到工完場清。第八條:工程驗收1、乙方認為工程具備竣工驗收條件,通知甲方驗收。2、甲方在收到通知後在約定的時間內組織工程驗收。如沒達到合格要求或場地未整理清潔,甲方提出整改意見,整改完畢後再組織驗收。第九條:保修期和最後結算本工程以誠信為本,在保修期內(竣工驗收之日起計算)乙方認真履行責任。做到服務周到,隨叫隨到,保證保修的質量,若乙方不予以配合,甲方有權請他人代為整修,所產生的費用由乙方負責。第十條:附則1、合同未盡事宜,甲、乙雙方協商解決。如意見嚴重分歧,雙方簽訂補充協議。2、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。經雙方簽字蓋章後生效。合同生效後付清工程餘款及保修期終止後自行失效。 甲方簽字: 乙方簽字: 2010年 月 日
『陸』 鋼結構合同有幾項重點
主要是輔材和安全責任,一般鋼結構合同裡面都有一條,乙方保質量,保進度,保安全,安全事故由乙方承擔。焊接輔材大型鋼結構工程至少是幾萬,還有氧氣乙炔等輔材