鋼筋工分包合同

① 求一份鋼筋工承包合同，一份木工承包合同

鋼筋工施工合同
甲方（發包方）：
乙方（承包方）：
甲方承建的鋼筋加工製作、安裝綁扎工程，於______年______月______日，採用包工不包料方式發包給乙方進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，本著互相協助及分工負責等原則，根據本工程的情況，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工程內容：龍勝縣水利電業有限公司新辦公樓所有的鋼筋製作和安裝。
二、組織領導：
1）甲、乙雙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調動、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
2）乙方必須確保進場人員的政治素質及身體、技術素質，嚴禁使用童工、女工。特殊工種必須持有上崗證、操作證。經批准進場的工人須持有效證件。在合同期內，未經甲方允許，乙方不得隨意更換施工人員，以保證本組技術實力和隊伍的穩定性。
3）乙方應服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理制度，如質量、安全、進度文明施工制度及宿舍、伙房紀律。
4）合同期內，未經雙方商妥並正式辦理解除合同手續，乙方不得單方撤離施工隊伍，否則，因此而導致施工現場生產停頓、延誤工期等造成的一切經濟損失均由乙方單方負責，同時，甲方有權單方面凍結乙方的承包工程款。
三、雙方責任：
1、甲方責任：
1）提供乙方進場人員的生活住宿條件，負責申報臨時戶口。
2）負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料及各項規章制度的指揮、監督與管理。
3）提供施工必要的機械設備，負責機械的一次性調試運轉（以後由乙方負責），小型工具由乙方自備。
4）保證材料供應，如確因種種原因供應不足時，甲方應及時安排其它工作，乙方應服從甲方的調配。
2、乙方責任：
1）嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，遵守執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從甲方管理人員的監督與指揮，確保工程質量達到優良等級以上。
2）嚴格本班組自身的安全生產教育。每個工人入場時，都必須認真學習、遵守執行經理部制訂的《安全管理暫行規定》（附後）等制度，提高工人的安全生產意識，保證不違反安全操作規程，避免民生安全事故，並承擔凡是違反安全操作規程和安全制度的大小安全事故的責任。
3）提倡文明施工，工完場清並遵守甲方現場的各項文明施工管理制度，搞好與其他班組間的關系。必須要求每一個工人遵守紀律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔責任。
4）絕對服從甲方的工程進度安排。班組長必須在操作作業現場，未經同意不準離開工地。應保證足夠的施工力量，否則，因此而造成的一切後果均由乙方承擔。負責組織工人進退場，其費用由乙方負責。
5）嚴格按照甲方規定下料，、不造成人為的浪費。收工前要把剩餘的材料清理並盡量回收，做到工完場清，不準從樓層上往下倒建築垃圾。
6）愛惜甲方的一切機械設備和工具，承擔本組一切機械設備和工具的維護與保管。違章操作致使機械設備和工具損壞的，其維修費用及由此而引起的損失由乙方負責賠償。嚴格履行材物領（借）用手續，工完退回。
7）鋼筋焊接要符合規范要求。
8）鋼筋制安質量要求，絕對不能出現返工現象。每次撓搗砼梁、板、柱的時候，必須派專人跟班調整鋼筋，必須保證砼澆灌後的鋼筋質量。
9）鋼筋工種必需的工具、護具及勞保防護用品由乙方自備。
10）乙方必須嚴格遵守、執行以上各項規定和要求，否則，甲方有權逐項予以罰款處理，所罰款項在結算款中一次扣除，情節嚴重者則予清除場地。
四、工程質量：
由於操作者盲目蠻干、圖速度、不按規范規定操作所造成的返工，其返工費用由乙方負責，所造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償。

甲方：
法定代表人：

乙方：

年 月 日

② 鋼筋工勞務合同怎麼做

主要也就是三方面：1、勞務的單價（按照平方或者噸位）； 2、工傷事故的； 3、甲方的付款方式。 其他的可以再自由補充。

③ 我們是一工地鋼筋工，與單包工老闆以計件制承包了鋼筋綁扎。主要協議是把工程幹完才能付款。我們幹了兩...

主要看合同上有沒有寫清楚如果遇到上述停工情況，你方是否可以解除合同，和雙方的權利和義務是什麼，如果沒有，那隻能等工程結束後再付款。

④ 1.我在黑龍江省某地建築開發公司承包清工五項〔力工、瓦工、木工、鋼筋工、架子工〕工程，當時合同約定...

首先，你所簽訂的合同是固定總價或單價，如果沒有簽訂死價格？你就可以要求調整，當然先要辦理簽證單或變更單。
其次，設計變更屬於業主的原因，所以可索賠。
第三，三通一平屬於業主方的原因，可以向業主索賠。

⑤ 鋼筋分包工程協議範本

鋼筋工班施工合同

甲方： （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
甲方現承建**工程，建築面積約**平方米，經協商將該工程鋼筋分項工程分給乙方，為明確雙方職責，保證工程質量，加快工程進度，圓滿完成該項工程任務，經雙方協商，特訂如下條款。
一、 工程名稱：**
二、 承包方式：包工不包料
三、 承包內容：
A、 基礎與主體所有鋼筋工程。包括鋼筋下料、製作、安裝、場地內水平及垂直運輸。
B、 鋼筋工程所需機械（切斷機、彎曲機、調直機、電焊機）及安裝（電除外）。
C、 鋼筋綁扎所需扎絲、鐵釘、馬釘。
D、 項目部因工程需要安排加班的加班補助。
四、 承包價格：按建築面積每平方米 元，建築面積以財政審核為准；如工程項目發生較大變更，變更費用另行協商。
五、 甲方職責：
1、 按施工規范及技術要求對乙方進行技術交底，並提供施工圖一套；
2、 負責及時供應工程施工所需的各種材料；
3、 提供所需的垂直運輸機械，其它一切工具自備；
4、 提供乙方施工人員住宿的臨時工棚；
5、 按合同條款規定及時給乙方進行結算；
六、 乙方職責
1、 遵守國家政策、法規及公司管理制度，服從項目部統一調度；
2、 認真閱圖、精心施工，按施工圖及技術交底要求圓滿完本工種施工任務；
3、 積極組織足夠的熟練技術工人，按甲方通知進場，並保證按甲方要求的工期完成施工任務；
4、 自備吃、住的生活用品和必須的施工工具；
5、 負責本班組施工人員崗前教育、班前交底，作業前、作業中的安全自檢工作；
6、 乙方不能因為任何原因中途退場，如中途退場，除不予結付工資外，並對因乙方中途退場造成的損失，甲方有權追究要求賠償。
7、 在承包范圍內不再開任何點工。
七、 工程質量及其它：
1、 乙方必須按圖示尺寸和技術交底要求認真施工和精心下料，不得浪費材料，鋼筋綁扎要牢固、規范、整齊，應保證符合驗收規范要求。施工過程中如發生返工現象，除自負返工費用外，另賠償材料款，每層完成後要及時清理，否則視情節罰款100-500元；
2、 乙方必須文明施工，做到工完場清。
八、 工期管理及其它：
1、 乙方必須按甲方部署工期組織勞力進場，於**年**月**日前積極按期完成工種施工任務。不能按計劃完成罰款300元/天，以此類推。
2、 乙方未能完計劃面採取加班趕進度，項目部負責安排電工安裝照明及人員配合施工，但不能因該加班要求甲方夜班補助，通過加班完成了施工任務的可視其按期完成；
3、 甲方如不能及時提供材料，引起乙方停工達一天的，工期順延，並安排乙方其它工作，如不能安排乙方其它工作的則按乙方實際在場施工人員每人每天生活補助*元/人。
4、 因天氣原因不能正常施工的工期順延。
九、 安全管理及其它：
1、 乙方必須對本班施工人員進行經常性的安全教育工作，堅持班前後交接任務，嚴格遵守安全操作「十不準」，施工前和施工中經常檢查本班施工部位的架子、架板情況，做到安全施工；
2、 乙方負責本班組安全管理工作的教育、檢查工作，嚴格按照國家安全規章制度進行操作施工，項目部檢查發現乙方違規操作一次罰款*元，違返安全十大禁令的每人次罰款*元；
3、 乙方如在施工中因違章而發生重大安全事故，甲方將對乙方進行安全處罰5000元，並負責本次事故的全部責任；
十、 工程結算及其它：
1、 甲方按實際施工人員每人每天預支生活費15元，待結算時一次扣回。
2、 乙方每完成一層時，甲方應及時給乙方按合同進行結算，按乙方每層實際工程量90%扣回預支款後一次付給，下餘10%待主體完工驗收合格後一次付清；基礎工程按上述方法付款。
3、 甲方第一次給乙方結算後，乙方應自留生活費，甲方不再預支生活費。
十一、其它：
本協議一式二份 ，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字生效，工程完工結算付款後失效。
甲方： 乙方：

年 月 日

⑥ 我帶了一幫人和一個掛靠的勞務公司簽了合同分包了此工程的鋼筋工活,合同沒有蓋章,只和老闆雙方簽名,合同約

沒有經過蓋章與簽字的合同沒有法律效力，也就是說，就相當於沒簽合同！但現專在的問題是，你屬在合同上已經簽過字了，也就是說公司隨時都可以將合同蓋上章從而讓合同生效！主動權掌握在公司手裡，所以你可能很難因此拿到補償，其二，如原合同已經約定了工作地點，那現在你可以不去，按照勞動合同法規定：單位提前一個月通知你，並向你多支付一個月的工資後，你們可以解除勞動關系！

⑦ 檢察院抗拆受理後三個月沒結果怎辦 我的官司是建築合同糾紛，我承包一項包清工的鋼筋工工程，施工完畢後

1、可以多督促檢察院及時提起抗訴，由於抗訴比較麻煩，且已經過去三個月了，是否抗訴應該有結論了，建議你委託律師幫助辦理。
2、《中華人民共和國民事訴訟法》
第二百零八條最高人民檢察院對各級人民法院已經發生法律效力的判決、裁定，上級人民檢察院對下級人民法院已經發生法律效力的判決、裁定，發現有本法第二百條規定情形之一的，或者發現調解書損害國家利益、社會公共利益的，應當提出抗訴。
地方各級人民檢察院對同級人民法院已經發生法律效力的判決、裁定，發現有本法第二百條規定情形之一的，或者發現調解書損害國家利益、社會公共利益的，可以向同級人民法院提出檢察建議，並報上級人民檢察院備案;也可以提請上級人民檢察院向同級人民法院提出抗訴。
各級人民檢察院對審判監督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為，有權向同級人民法院提出檢察建議。
第二百零九條有下列情形之一的，當事人可以向人民檢察院申請檢察建議或者抗訴：
(一)人民法院駁回再審申請的;
(二)人民法院逾期未對再審申請作出裁定的;
(三)再審判決、裁定有明顯錯誤的。
人民檢察院對當事人的申請應當在三個月內進行審查，作出提出或者不予提出檢察建議或者抗訴的決定。當事人不得再次向人民檢察院申請檢察建議或者抗訴。