外牆修復合同

㈠ 外牆瓷磚施工合同

XX工程外牆面貼瓷磚承包合同
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商，甲方將XX工程外牆面貼瓷磚承包給乙方施工，具體條款如下：
一、 施工期限：
總工期為65天，即2011年4月15日開工至2011年6月20日竣工驗收。（因天氣原因不能施工工期順延）
二、承包價格：
承包金額為每平方米 30 元，包打底、貼磚、擦縫、打角、拆外架前的牆面清潔。總面積按實計算。
三、付款方式：
平時支付生活費，完工驗收合格一次付清。
四、甲方責任：
1、 負責供應瓷磚、水泥、膠等主要材料。
2、負責接通電源、水源。
3、按照合同要求進行支付工程款。
三、乙方責任：
1、嚴格執行施工規范，安全操作規程，施工期間發生的一切安全事故由乙方自己負責。
2、要按甲方要求進行施工，確保裝修質量。
3、 裝修期間和保修期內如發生因施工造成的質量問題，負責返工返修，費用由乙方自負。
4、 瓷磚、水泥等材料搬運上樓由乙方自己負責。
5、 瓷磚省耗不得超過百分之二。
6、 乙方必須按合同要求按時完工，若因乙方不能按時完工鋼管腳手架的租金（2000元/天）由乙方負責，甲方從工程款中扣除。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字後生效。

甲方簽字：XX

乙方簽字：XX
20XX年X月X日

㈡ 求<外牆防水合同>範本

防水工程承包合同

發包人(甲方)： ************************
承包人(乙方)： **************************
甲乙雙方根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》之規定，本著平等、公平、互惠、互利的原則，結合本工程具體事宜，經雙方協商訂立此合同，當事人雙方必須全面履行此合同規定的義務及責任，任何一方不得擅自變更或解除。
一、工程概況
1、工程名稱： *******住宅房屋外牆滲水維修
2、工程地點： *******
3、承包方式： 包工包料
二、工期要求：工期自2006年10月1日至2007年1月15日，施工期間逢雨天或惡劣天氣工期順延。
三、承包范圍：
1、材料乙方自購
2、使用材料： 彩色有機硅防水塗料、嵌縫帶、無色拒水溶液、速凝型堵漏劑 。
四、處理方法：
1、外牆裂縫滲水處理
①、使用材料：彩色有機硅防水塗料及嵌縫帶。
②、施工方法：以一布三塗法施工，第一遍有機硅塗料刷完裂縫後，將嵌縫帶沿裂縫處貼實，隨後塗刷第二、三遍塗料。塗料晾乾後與牆面牢固結合，嵌縫帶在塗料中起到抗拉作用，增強防水層彈性。
③、工藝流程：用毛刷和膩子刀清理外牆基面上的灰塵及附著物，施工人員使用吊繩和吊板自上而下逐步刷裂縫。
2、外牆瓷磚裂縫滲水處理
①、使用材料：無色拒水溶液和速疑型堵漏劑。
②、施工方法：將瓷磚接縫處的細微小洞用堵漏劑填實後，將無色拒水溶液用毛刷塗刷到縫隙及瓷磚表面上，溶液在四小時後即形成一層透明防水隔離層，本溶液防水能保留原瓷磚顏色。
③、工藝流程：用毛刷和膩子刀將外表面清理干凈，施工人員用吊繩及吊板，自上而下逐步塗刷外表面。
五、質量要求：
1、乙方嚴格按照甲方書面或口頭交底，按照施工工藝進行規范施工，做到
確保優良工程。
2、保質期五年，保質期內出現質量問題由乙方維修至合格；因人為或不可抗力自然因素造成及乙方施工范圍以外的質量問題由甲方出資維修。
六、結算價格及付款方式：
1、施工價格及要求：根據雙方協商 勝大花A區一期住宅按住戶簽字認可後的工程量維修費用貳佰貳拾（￥220）元每戶；勝大花園C區一期住宅按壹仟柒佰陸拾（￥1760）元每單元計算（包括所有外立面防水處理）
。施工要求須參照和依據《屋面防水工程技術規范》及《防水塗料技術規范》之標准進行施工。
2、付款方式： 維修施工時料費及人工費由乙方預支，工程結束後的兩個月後內結清維修工程款的90剩餘維修款做為維修保證金，在保修期結束後的兩個月內支付 。
七、本工程在施工過程中，甲方必須配合乙方做好施工必備工作。乙方必須保證施工人員人身安全，出現任何責任事故均由乙方負責。
八、本合同在履行過程中發生爭議由雙方協商解決，協商不成經雙方同意由東營市仲裁委仲裁或向人民法院起訴。
九、本合同在甲乙雙方簽字蓋章後生效。
十、本合同一式 4 份，甲乙雙方各執 2 份。
十一、未盡事宜，另行協商。

發包人（蓋章）： 承包人（蓋章）：
負責人（簽字）： 負責人（簽字）：
聯系電話： 聯系電話：

簽定日期： 年 月 日

㈢ 外牆施工合同

我能給你做啊。給我你的改造資料

㈣ 外牆修補已訂下的合同 到期後甲方違約不付餘款怎麼辦

可以抄依據雙方簽定的合同及《中華人民共和國合同法》申請仲裁或者是直接法院起訴，以維護自己的合法權益。
附《中華人民共和國合同法》中對此問題的相關規定：
第一百零九條當事人一方未支付價款或者報酬的，對方可以要求其支付價款或者報酬。
第一百一十二條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者採取補救措施後，對方還有其他損失的，應當賠償損失。
第一百一十三條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
第二百八十六條發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

㈤ 外牆廣告合同到期，合同中廣告位置恢復原狀如何理解

是的，拆去自已的廣告，恢復原來的廣告。

㈥ 求外牆塗料合同書範本

外牆塗裝合同範本（簡易版）： 外牆塗裝工程協議書編號 甲方：
乙方：
經甲、乙雙方在有關法規的前提下，對建設項目的負責將市***外牆塗裝工程項目協商一致。
一、承包范圍：
市 外牆塗裝工程。正文。。。
二、承包內容：
外牆平面塗料工程，包括業主對工程的技術要求或施工必須完成的工程量；裝飾工期要求；安全生產要求；文明施工。
三、承包方式：
乙方以包工的形式承包本工程。包工的范圍：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價為 元包括施工工具（平塗滾筒油掃等）。
四、雙方的責任：
1、甲方提供乙方的住宿問題，施工用的材料采購到位；負責協商解決施工中存在的問題。
2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人員，乙方必須在 年 月 日前外牆塗裝全部完工，如拖延工期，按每天罰款伍佰元計算給甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可順延一天）。
3、乙方在施工中出現人中傷亡事故，由乙方負責。
4、乙方必須為甲方節約材料。
5、乙方施工質量必須達到驗收合格，如因施工而造成的驗收不合格及質量問題，所造成的一切經濟損失由乙方負責。
五、質量要求：乙方須達到甲方與建設方簽訂的合同要求--優良工程。
六、塗裝材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平塗面漆滾塗兩遍。
七、工程量：預計為 m2（外牆包工單價為 元/m2）包工造價元 （ ）以實際驗收數目為准。
八、付款方式：乙方進場後，甲方先墊付每個工人每天伙食費 元，平塗面漆全部完工，甲方應付工程款的 （其中包括：工人每支付的生活費），餘下的工程總款的 在工程驗收合格後三天內全部付清，如逾期不付，按每天罰款伍佰元計算給乙方。
工程負責人：工程質量監理：
本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效，具有法律效力。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
身份證號碼： 身份證號碼：
電話： 電話：
簽訂日期： 年 月 日