扣消合同

A. 淘宝如何取消消保协议

你可以点卖家中心，在左侧的导航栏的最上端有一个消费者保障服务，进去就有一个解冻保证金的按钮，然后按提示操作就可以了！

B. 消防合同书应该怎么写

可以参考如下范本:

消防工程承包合同

发包人（全称）：海南利乐房地产开发有限公司
承包人（全称）：海南金燊消防工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同。
一、 工程概况：
1、 工程地点：海南省文昌市清澜开发区
2、 工程名称: “东海椰苑”1#~17#楼（室内）消防安装工程
3、 工程规模：建筑面积约 93800 m2
4、 承包方式：包工、包料、包干造价、包工程质量、 包安全施工、包消防报建和验收手续及验收相关费用。
5、承包工期：室内消防工程完工日期指与主楼工程工期同步，以小区室外工程完工后一个月为竣工日期。
二、消防工程承包范围：
施工图纸（室内）内的所有消防项目，均属于施工单位承包范围。
1、室内消火栓系统
2、自动喷水灭火系统
3、火灾自动报警及联动控制系统
4、消防广播系统
5、消防正压送风系统
6、上述系统的施工、安装、联动调试。
7、本消防安装工程只包含室内工程，管线预埋或安装至室外一米止；小区室外消防管网及水泵房相关消防设施、室外自动报警系统、管线等工程均不在此次承包范围内。
三、合同价款：
根据施工单位承包范围(图纸内的所有消防项目和验收相关费用)和验收要求，经发包方、承包方双方确认，本工程合同价款采用固定总价（包干），工程合同固定总价为：￥230.00万元人民币(大写：贰佰叁拾万元整)，合同固定总价在工程结算时不再作任何调增或调减。
四、工程要求：
1：承包方严格按消防部门批复后的施工图纸的设计要求进行施工。
2：本工程质量要求：达到国家相关的施工验收规范要求，经消防部门验收合格,并取得验收合格证书。
五、材料设备供应：
1、主要设备和材料必须是经国家认可的检验机构检测合格的产品，经发包方和监理方认可后方可进场安装。
2、承包方必须确保所采购材料品牌规格型号与合同附件所列品牌、规格型号一致。
3、消防工程材料品牌、规格、型号详见合同附件
六、工程结算：
1、承包方在消防工程竣工后15天内向发包方递交竣工结算报告。双方按照本合同约定的承包合同进行竣工结算。
2、施工中如因发包方和设计院要求需要对某些系统进行局部调整或变更，发生增加或减少工程内容，必须凭发包方技术总监签字认可的签证单和设计院的变更单，其变更增加或减少的工程造价执行海南省2000年《海南安装工程定额》及相关取费标准进行计价，并按变更总价款下浮15%后作为消防工程变更增加或减少价款。
3、工程经发包方、承包方、监理单位、设计单位、文昌市质量监督站及消防主管部门验收合格后，三日内承包方将签证内容编入工程竣工结算报告报发包方，发包方应在15日内审核完毕。
4、工程结算总价款=固定总价+设计变更增减部分造价
七、付款方式：
合同签订后，承包方带资进场施工，第一期工程（第11#～第17#楼）消防工程施工完成后，发包方在10个工作日内支付第一期消防工程价款的70％；第二期（第1#～第10#楼）消防工程进度达到50％后10个工作日内付清第一期消防工程款；第二期消防工程完工后10个工作日内支付第二期工程款（合同总价款减去第一期工程已付工程款）的70％；待消防部门验收合格，承包方将消防验收合格证交予发包方并工程竣工结算报告审核完毕后，20个工作日内付至工程结算总价款的97%，留3%质保金，待2年质保期满后20个工作日内一次付清。
八、竣工验收及保修期确定：
1、承包方必须保证本合同承包范围内的消防系统调试、开通，经发包方、承包方、监理方预验收合格，发包方提供有关须由本方提供的资料委托承包方在三日内向消防部门提出正式验收申请，由承包方负责组织验收，并经公安消防部门验收合格后该工程视为竣工。
2、各系统的功能及其性能指标必须达到设计图纸和国家规范要求及验收标准。
3、工程完工后，承包方必须绘制完备的竣工图，按消防部门规定，整理成套竣工资料、竣工图四份，交发包方一份、总包单位一份、消防局一份、承包方存档一份。
4、承包方免费为发包方培训消防工程维护管理人员和指导操作。
5、保修期内，若因发包方管理责任损坏或丢失，所需费用由发包方承担；若因承包方质量责任需要维修，所需费用由承包方承担；若承包方接到通知三天内不到现场处理，发包方有权请其他队伍维修，费用在质保金内扣除，不足部分由承包方支付。
6、消防工程保修期：按《建筑工程质量保修条例》规定消防工程保修期应为两年。
九、双方责任：
一发包方责任
1、提供堆放器材、工具、加工和生活用地，提供施工用水、用电条件；
2、负责协调承包方与其他施工单位的关系。
3、提供本工程的消防施工图肆份及消防报建有关资料。
4、按合同要求支付工程款。如因资金不到位，工期顺延。
5、对不属本合同范围以内的其他部分工程，在消防联动调试之前，发包方应督促有关单位单机调试合格，保证消防联动调试顺利进行。
6、指派该工程现场代表一名，负责有关技术问题处理和组织协调等工作，并正式函告承包方。
7、消防设备未经消防部门验收合格，发包方不得使用，否则由发包方承担责任。
8、如因发包方不及时付款，由发包方按本合同约定承担违约责任。
二承包方责任
1、受发包方委托，代理消防部门的工程报建、验收等手续，同时承担验收相关费用。
2、因发包方之过错造成本消防工程无法如期办理竣工验收或无法通过竣工验收，承包方无需承担违约责任。
3承包方生活用房、堆放器材工具用房、加工用房、生产用水用电、生活用水用电等所有费用，均由承包方自行承担。生产、生活所需的水、电应单独安装计量表，其费用承包方根据当地水、电供应部门的价格进行结算，水电费用应含其损耗费费。
4进场前，确定一名具有中级以上职称的工程师作为项目负责人负责本项目的技术和生产组织管理，并用文字通知发包方。
5负责驻地现场工人安全、文明教育，办理劳动用工手续、暂住证等；承包方人员在施工过程中发生任何安全、质量事故，发包方方概不负责，由此产生的一切费用和相关的法律责任均由承包方承担。
6承包方在工程施工期间，按图纸要求和施工规范进行施工，不得擅自更改设计图纸。自觉接受发包方、监理方、设计单位、消防部门的监督检查，收集整理各种施工技术资料，确保工程质量。
7在施工过程中，所有作业人员不得随处大小便，做到文明施工；保证其它设备和成品不受破坏，保持现场道路畅通，器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到工完场清。消防工程在未验收交付给发包方前，承包方有责任有义务进行保护，凡设备损坏、丢失等发包方不承担任何责任和经济损失。
8无条件服从发包方的统一协调和组织指挥，确保工程有条不紊、按期竣工。不得与其他施工单位作业人员发生争吵、打架、斗抠现象。
十、违约责任
1、发包方如未按本合同约定的金额和时间向承包方支付工程款，每逾期一天，发包方应向承包方给付应付金额万分之二的违约金。
2、承包方如未本合同约定按期完工并完成竣工验收的，每逾期一天，承包方应向发包方给付合同总价款万分之二的违约金。
3、承包方如无法办理完成消防部门验收的，应按合同总价款的30%向发包方支付违约金，造成发包方其他损失的，承包方应全额赔偿。
十一、其它条款
1、任何与本合同履行有关的书面文件，包括并不仅限于通知、催告函、补充协议等，以邮寄方式送达的，按以下通讯地址交邮之后第五日视为送达日：
发包人：
承包人：
任何一方变更送达地址，应书面通知另一方。
2、因不可抗力造成一方不能按期履行合同时，工期顺延，延迟时间与不可抗力持续时间相同；造成合同无法履行，本合同终止，双方互不承担违约责任。
3、双方在合同执行中发生争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方可向当地人民法院提请诉讼。
4、本合同一式四份，双方各执二份，本合同自签字盖章之日生效。
5、如有未尽事宜，双方可经协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
6、保修期满，工程款全部结清，本合同终止。

发包人（公章） 承包人（公章）

法定代表人（签字） 法定代表人（签字）：

C. 公司乱扣解除合同工人最后一个工资,工人怎么维权

到劳动局，第是什么原因？你在工厂里面的职位是什么？每月的工资是多少？公司有没有违反劳动法？有没有乱加班？有没有买五险一金？你在里面做了多少年？这东西你要写清楚，然后到劳动局告他，不仅仅是要拿到本人的工资，还要让她赔偿你应得的权利，权益，一如果你在里面干十年以上的话，那就赔偿的比较多了，赔偿个十几万是要有的

D. 消防合同书怎么写

合同一般来应按如下结构来源写：一、标题。标题要根据合同的性质来确定，如“买卖合同”、“租赁合同”。二、首部。首部只要写明双方当事人的名称(姓名)及某方即可。如：“甲方：小王。乙方：小李”。三、正文。1、简单叙述合同目的和订立情况。2、合同目的(即合同标的)。3、合同的履行程序。4、双方的权利义务。5、违约责任。6、争议的解决。7、合同的变更和解除。主要写明合同通过什么程序、什么程序变更。合同怎么解除。8、关于合同本身的约定。这里主要是写合同文本共几页，共几份，是否有附件，附件是否合同本身的组成部分，合同的成立和生效。四、签章。这部分是用来给当事人签章的。一般自然人直接签字或按手印即可，单位则需要盖公章。最好有单位法定代表人或授权签章人的签字。合同的书写的流程遵循围绕交易需求和合同目标，明确合同各方权利义务内容，规划相应的合同流程，制定相应的合同履行执行和监控措施，评判合同履行效果是否最终实现合同目标。

E. 简述可撤销合同的撤销权和合同保全的撤销权的区别

可撤销合同：（《合同法》第54条）
下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：
1、因重大误解订立的；2、在订立合同时显失公平的；3、一方以欺诈、胁迫手段或者乘人之危，是对方在违背真实意思的情况下订立的合同。受损害方有权要求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。
对可撤销合同可以行使撤销权，但有如下限制：（《合同法》第55条）
有下列情况之一的，撤销权消灭：
1、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；2、具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。

所谓合同的保全，是指法律为防止因债务人的财产不当减少或不增加而给债权人的债权带来损害，允许债权人行使撤销权或代位权，以保护其债权。《合同法》第73、74、75条对此制度作出了规定。其主要特征在于：
第一，合同的保全是合同相对性规则的例外。
根据相对性规则，合同之债主要在合同当事人之间产生法律效力，然而在特殊情况下，因债务人怠于行使到期债权，或与第三人实施一定的行为致使债务人用于承担责任的财产减少或不增加，从而使债权人的债权难以实现时，法律为保护债权人的债权，允许债权人享有并行使代位权或撤销权，这两种权利的行使都会对第三人产生效力，此种现象可以看作是合同相对性规则的例外。

第二，合同的保全主要发生在合同有效成立期间。
也就是说，在合同生效后至履行完毕前，都可以采取保全措施，但合同根本没有成立生效，或已被解除或被宣告无效、被撤销，则不能采取保全措施。
第三，合同的保全的基本方法是，确认债权人享有代位权或撤销权。
这两种措施都旨在通过防止债务人的财产不当减少或恢复债务人的财产，从而保障债权人的权利实现。不论债务人是否实施了违约行为，只要债务人实施了不正当处分其财产的行为而有害于债权人的债权时，债权人就可以采取保全措施。可见保全与违约责任是不同的。
合同的保全不同于合同的担保。由于绝大多数担保形式在被担保的合同订立之时，或订立之后至履行之前就已确定，因此它极有利于督促债务人履行债务。担保一旦成立，担保权人可以根据法律和合同的规定占有担保人提供的财物，或对担保的财产享有优先受偿的权利，或请求保证人承担责任，这就为债务的履行或债权的实现提供了比较现实的物质基础。但是，在运用债的保全措施的情况下，债权人不像担保权人那样能够实际掌握、控制实现债权的财产，也不能对第三人享有优先受偿的权利，因此，对债权的保障作用不如担保方式那样重要。合同的担保通常必须是在债务人不履行债务的情况下，担保权人才能行使其担保权。而保全的适用并不以债务人不履行债务为前提。

合同保全与民事诉讼中的财产保全是不同的。所谓民事诉讼中的财产保全，是指人民法院在案件受理前或诉讼过程中，为了保证判决的执行或避免财产遭受损失，而对当事人的财产和争议的标的物采取查封、扣押、冻结等措施，它是程序法所规定的措施，一般都需要由当事人提出申请。而合同的保全，只是实体法中的制度，它是通过债权人行使代位权、撤销权而实现的。

F. 终止合作协议书怎么写

1、合同终止协议书

甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的合字第____号________合同，现因______使____方无法继续履行合同，经双方协商同意，该合同于___年___月____日予以终止。因终止合同给___方造成损失计____元，由___方负责赔偿。

赔偿金自___年___月___日起至___年___月___日止分___次付清，特此协议。

本协议由双方签字盖章，并经鉴证机关审查证明后生效。协议书一式___份，由双方各收执___份，鉴证机关收存一份，送___份。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)鉴证机关：(盖章)

代表人：(盖章)代表人：(盖章)鉴证人：(盖章)

2、提前终止合同协议书

合同双方当事人因为某种法律事实的出现而使两者的权利义务关系消灭。导致合同终止的出现可能有很多种原因，其中一种会提前终止合同，当提前终止合同时，我们需要签订一份协议书。

提前终止合同协议书

甲方：_______ 乙方：_______

通信地址：________通信地址：_______

法定代表人：________法定代表人：________

授权代理人：_______授权代理人：_______

3、租赁合同终止协议书

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

甲、乙双方于 年 月 日签订了《xx租赁合同》 ，约定由甲方将 市路 号出租给乙方使用，乙方向甲方支付租金。双方的合作期限为 年，合同有效期为 年 月 日至 年 月 日。

甲乙双方经协商一致，同意提前终止本合同，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止合同相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：

一、甲、乙双方同意，提前终止双方于 年 月 日签订的《xx租赁合同》 。

二、乙方在签订该协议后，于 年 月 日前，按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。乙方不得损坏甲方原有基础装修，如有破损，修复费用由乙方承担。甲乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行检验

(6)扣消合同扩展阅读：

合同终止与合同解除的区别

合同终止与合同解除在我们生活中常常会被误认为是一个意思，以为其都与合同效力无效有着一定的联系。但是，其实两者是有一定的区别的，其中对于效力方面也是较为明显的。

1、合同终止仅使合同关系发生将来消灭的效力，不具有溯及既往的效力，因此不能产生恢复原状的法律后果;而合同解除使合同关系发生既往消灭的效力，具有溯及既往的效力，因而对已履行的合同将产生恢复原状的后果。

2、权利专属不同。合同终止权为非专属权，可随债权或债务一同移转第三人;而解除权为专属于债权人的权利，除可随同债权债务概括移转外，不得因单纯的债权让与或债务承担而移转给第三人。

3、合同终止又称为告知，是指继续性合同的当事人一方所作的合同效力向将来消灭的意思表示。合同的终止权与解除权虽然都表现为依一方当事人的意思表示使合同关系消灭的权利，

在性质上均为形成权，且其产生都可依约定或法定两种途径，但二者在理论上存在不少差别：

首先，适用情形不同。合同终止适用于继续性合同，而合同解除适用于非继续性合同。其次，法律效力不同。最后，发生条件不同。

3、法定终止权因合同种类不同而发生原因各异，而法定解除权的发生原因一般为不可抗力及债务不履行的各种情形。

我国合同法没有合同终止的概念，也没有合同终止的相关规定，故合同解除适用于所有合同。当它适用于继续性合同时，则表现为合同终止的一些法律特征，不具有溯及既往的效力，不产生恢复原状的法律后果。

4、我国合同法中的合同解除包含合同终止，二者表现为种属关系，合同解除可以代替合同终止，但合同终止不能代替合同解除来使用。

所谓合同的解除，是指合同有效成立后，因一方或双方的意思表示，使基于合同发生的债权债务关系归于消灭的行为。作为合同体系的一项法律制度，合同解除具有以下法律性质：

(1)合同解除适用于有效成立的合同。合同只有在有效成立后、履行完毕前才发生合同解除的效力。可撤销合同及无效合同因属于效力瑕疵或欠缺的合同，不受合同解除制度调整。

(2)合同解除必须具备一定条件。为避免当事人滥用合同解除制度，从而维护合同的严肃性和社会经济生活的稳定性，法律规定合同解除必须具备法定条件或约定条件，禁止当事人任意解除合同。

(3)所谓法定解除，是指由法律规定在一定条件下解除合同的行为。例如，<合同法>第94条规定的5种情形。所谓约定解除，是指当事人在合同中约定解除合同的条件，当出现解除合同的条件时，合同解除。当然，当事人不必在订立合同时就约定解除合同，也可以事后经协商一致解除合同。

(4)合同解除必须有解除行为。我国法律没有采纳当然解除主义，即具备合同解除条件，就可以解除合同。因此，当事人要解除合同，必须有解除行为。合同解除分为两.种：

第一种是双方协商一致解除合同;第二种是享有法定或约定解除权的一方作出解除合同的意思表示。合同解除方必须具有法定或约定解除权，没有解除权的解除行为不发生法律效力。

(5)合同解除的效力是使基于合同而发生的债权债务关系(合同关系)消灭。理论上有两种观点，第一种观点认为合同解除权的效力是合同关系自始消灭。所谓合同关系自始消灭，是指当事人负有恢复原状的义务，亦即合同解除的效力溯及既往。

(6)第二种观点认为合同解除权的效力是合同关系向将来消灭。所谓合同关系向将来消灭，是指合同关系自解除时消灭，合同解除前的关系仍然存在，亦即合同解除不溯及既往。

(7)我国(合同法)第97条规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。

由此可见，我国合同法采纳的是第一种观点，即合同解除的效力溯及既往。

5、因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同;在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，对方可以解除合同;当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以解除合同。

参考资料来源：人民网—合同解除也能要求过错方支付违约金

G. 如何用photoshop扣合同章

1、打开图像后，我们到通道面板观察一下，在red通道里可以看到印章和文字黑白差异最大，那好我们就用它了，复制Red通道（图2）。

2、转到“Red Copy”通道，“Ctrl+M”调出曲线，用黑白吸管分别点击文字和印章，在“Red Copy”通道里使文字变成完全黑色，一次不行，就多点几次，直至印章消失（图3）。

3、回到图层面板，复制背景层，命名为“去字”。接下来，到通道面板，按住Ctrl，单击“Red Copy”通道，调出选区，按“Ctrl+Alt+I”反转选区，按“Ctrl+Alt+D”羽化选区1至2个像素，回到图层面板选中“去字层”，按“Del”键删除选区，“Ctrl+D”去除选区。

为了便于观察，我们在“去字”层下新建一层命名为“白色背景”，填充为白色。这时可以看到，原来的黑字的部分已被去除，变成白色（图4）。为什么要删除黑字部分？我将在下面说明。

4、复制“去字” 层，将复制的层命名为“去背”，这一步就是要将印章的黄色背景去除，如果你提取的是白纸上的公章，也要将白色背景去除，因为纸张的白色程度不同，可能与你今后需要应用的地方有颜色上的差异。这一步不可省。观察通道面板，选出印章和背景差别最大的通道，这里我们选用“Green”通道，去背和去字一样原理一样，具体做法参照步骤1和步骤2，效果如图（图5）（图6）。

5、复制“去背”层，将复制的层命名为“修复”，顾名思义，这一步就是要修复原来被文字遮挡印章部分。接着就要用到印章工具了，用印章工具修复印章还真是有点宿命的味道啊。

用Alt键定义好“印章工具”范本的位置，小心涂沫，注意力道和笔画走向。这时全看你的耐心和细心了。

因为中国印章讲究残白，在按印的时候，用力不均，会造成某个地方没能着色，在纸上留下白色部分。因为前面已经将黑字去除，在修复时有的地方没照顾到，少涂一点就没关系，就当是印章是残白吧，这也算是偷懒的一种办法吧。否则直接用印章工具修复，留下一点点黑色印记，红彤彤中一点黑就会很显眼。

另外，修复时你可以新建一图像，按照印章的字体输入相同的文字，观察文字的走向和特点，再进行修复会方便，不会太失真。因为公章大多是标准字体，因此这对公章的修复特别用有（图7）。

6、最后调整一下印章的颜色和方向，用曲线工具，简单的调节一个曲线的曲度，设置成你的需要的颜色。用直尺工具（I）和菜单/Image/Roate Canvas/Arbitrary，可以调整印章的角度。

至此，印章取出来了，看一下最终效果（图8）吧。

H. 签了合同，如果对方强制消费，可以取消合同吗

1、人民法院在审理借贷纠纷的案件时，一般会要求原告提供书面的凭证，在回没有书面凭证的情况答下，原告可以将能证明案件事实的录音作为证据提交，录音时不需要第三方在场； 2、如果有案外人能证明案件事实的，可以申请证人出庭作证； 3、《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第四条 人民法院审查借贷案件的起诉时，根据民事诉讼法第108条的规定，应要求原告提供书面借据；无书面借据的，应提供必要的事实根据。对于不具备上述条件的起诉，裁定不予受理