钢筋工分包合同

① 求一份钢筋工承包合同，一份木工承包合同

钢筋工施工合同
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于______年______月______日，采用包工不包料方式发包给乙方进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。
二、组织领导：
1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
三、双方责任：
1、甲方责任：
1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。
2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。
4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任：
1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
4）绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
5）严格按照甲方规定下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。
7）钢筋焊接要符合规范要求。
8）钢筋制安质量要求，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证砼浇灌后的钢筋质量。
9）钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
10）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除场地。
四、工程质量：
由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

甲方：
法定代表人：

乙方：

年 月 日

② 钢筋工劳务合同怎么做

主要也就是三方面：1、劳务的单价（按照平方或者吨位）； 2、工伤事故的； 3、甲方的付款方式。 其他的可以再自由补充。

③ 我们是一工地钢筋工，与单包工老板以计件制承包了钢筋绑扎。主要协议是把工程干完才能付款。我们干了两...

主要看合同上有没有写清楚如果遇到上述停工情况，你方是否可以解除合同，和双方的权利和义务是什么，如果没有，那只能等工程结束后再付款。

④ 1.我在黑龙江省某地建筑开发公司承包清工五项〔力工、瓦工、木工、钢筋工、架子工〕工程，当时合同约定...

首先，你所签订的合同是固定总价或单价，如果没有签订死价格？你就可以要求调整，当然先要办理签证单或变更单。
其次，设计变更属于业主的原因，所以可索赔。
第三，三通一平属于业主方的原因，可以向业主索赔。

⑤ 钢筋分包工程协议范本

钢筋工班施工合同

甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
甲方现承建**工程，建筑面积约**平方米，经协商将该工程钢筋分项工程分给乙方，为明确双方职责，保证工程质量，加快工程进度，圆满完成该项工程任务，经双方协商，特订如下条款。
一、 工程名称：**
二、 承包方式：包工不包料
三、 承包内容：
A、 基础与主体所有钢筋工程。包括钢筋下料、制作、安装、场地内水平及垂直运输。
B、 钢筋工程所需机械（切断机、弯曲机、调直机、电焊机）及安装（电除外）。
C、 钢筋绑扎所需扎丝、铁钉、马钉。
D、 项目部因工程需要安排加班的加班补助。
四、 承包价格：按建筑面积每平方米 元，建筑面积以财政审核为准；如工程项目发生较大变更，变更费用另行协商。
五、 甲方职责：
1、 按施工规范及技术要求对乙方进行技术交底，并提供施工图一套；
2、 负责及时供应工程施工所需的各种材料；
3、 提供所需的垂直运输机械，其它一切工具自备；
4、 提供乙方施工人员住宿的临时工棚；
5、 按合同条款规定及时给乙方进行结算；
六、 乙方职责
1、 遵守国家政策、法规及公司管理制度，服从项目部统一调度；
2、 认真阅图、精心施工，按施工图及技术交底要求圆满完本工种施工任务；
3、 积极组织足够的熟练技术工人，按甲方通知进场，并保证按甲方要求的工期完成施工任务；
4、 自备吃、住的生活用品和必须的施工工具；
5、 负责本班组施工人员岗前教育、班前交底，作业前、作业中的安全自检工作；
6、 乙方不能因为任何原因中途退场，如中途退场，除不予结付工资外，并对因乙方中途退场造成的损失，甲方有权追究要求赔偿。
7、 在承包范围内不再开任何点工。
七、 工程质量及其它：
1、 乙方必须按图示尺寸和技术交底要求认真施工和精心下料，不得浪费材料，钢筋绑扎要牢固、规范、整齐，应保证符合验收规范要求。施工过程中如发生返工现象，除自负返工费用外，另赔偿材料款，每层完成后要及时清理，否则视情节罚款100-500元；
2、 乙方必须文明施工，做到工完场清。
八、 工期管理及其它：
1、 乙方必须按甲方部署工期组织劳力进场，于**年**月**日前积极按期完成工种施工任务。不能按计划完成罚款300元/天，以此类推。
2、 乙方未能完计划面采取加班赶进度，项目部负责安排电工安装照明及人员配合施工，但不能因该加班要求甲方夜班补助，通过加班完成了施工任务的可视其按期完成；
3、 甲方如不能及时提供材料，引起乙方停工达一天的，工期顺延，并安排乙方其它工作，如不能安排乙方其它工作的则按乙方实际在场施工人员每人每天生活补助*元/人。
4、 因天气原因不能正常施工的工期顺延。
九、 安全管理及其它：
1、 乙方必须对本班施工人员进行经常性的安全教育工作，坚持班前后交接任务，严格遵守安全操作“十不准”，施工前和施工中经常检查本班施工部位的架子、架板情况，做到安全施工；
2、 乙方负责本班组安全管理工作的教育、检查工作，严格按照国家安全规章制度进行操作施工，项目部检查发现乙方违规操作一次罚款*元，违返安全十大禁令的每人次罚款*元；
3、 乙方如在施工中因违章而发生重大安全事故，甲方将对乙方进行安全处罚5000元，并负责本次事故的全部责任；
十、 工程结算及其它：
1、 甲方按实际施工人员每人每天预支生活费15元，待结算时一次扣回。
2、 乙方每完成一层时，甲方应及时给乙方按合同进行结算，按乙方每层实际工程量90%扣回预支款后一次付给，下余10%待主体完工验收合格后一次付清；基础工程按上述方法付款。
3、 甲方第一次给乙方结算后，乙方应自留生活费，甲方不再预支生活费。
十一、其它：
本协议一式二份 ，甲、乙双方各执一份，自双方签字生效，工程完工结算付款后失效。
甲方： 乙方：

年 月 日

⑥ 我带了一帮人和一个挂靠的劳务公司签了合同分包了此工程的钢筋工活,合同没有盖章,只和老板双方签名,合同约

没有经过盖章与签字的合同没有法律效力，也就是说，就相当于没签合同！但现专在的问题是，你属在合同上已经签过字了，也就是说公司随时都可以将合同盖上章从而让合同生效！主动权掌握在公司手里，所以你可能很难因此拿到补偿，其二，如原合同已经约定了工作地点，那现在你可以不去，按照劳动合同法规定：单位提前一个月通知你，并向你多支付一个月的工资后，你们可以解除劳动关系！

⑦ 检察院抗拆受理后三个月没结果怎办 我的官司是建筑合同纠纷，我承包一项包清工的钢筋工工程，施工完毕后

1、可以多督促检察院及时提起抗诉，由于抗诉比较麻烦，且已经过去三个月了，是否抗诉应该有结论了，建议你委托律师帮助办理。
2、《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百零八条最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现有本法第二百条规定情形之一的，或者发现调解书损害国家利益、社会公共利益的，应当提出抗诉。
地方各级人民检察院对同级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现有本法第二百条规定情形之一的，或者发现调解书损害国家利益、社会公共利益的，可以向同级人民法院提出检察建议，并报上级人民检察院备案;也可以提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。
各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向同级人民法院提出检察建议。
第二百零九条有下列情形之一的，当事人可以向人民检察院申请检察建议或者抗诉：
(一)人民法院驳回再审申请的;
(二)人民法院逾期未对再审申请作出裁定的;
(三)再审判决、裁定有明显错误的。
人民检察院对当事人的申请应当在三个月内进行审查，作出提出或者不予提出检察建议或者抗诉的决定。当事人不得再次向人民检察院申请检察建议或者抗诉。